承揽合同纠纷 （2014）莆民终字第1410号

深圳福厨公司与三迪房地产公司签订的《莆田希尔顿酒店售卖区厨房设备供应及安装合同》意思表示真实、内容合法有效，依法予以确认。深圳福厨公司提供的证据无法证明其安装调试完成时间，但希尔顿逸林酒店于2013年1月6日开业经营，并将厨房设备投入使用，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十一条的规定，“承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果”，三迪房地产公司应当验收厨房设备，但其未经验收便投入使用，应承担法律后果，即视为验收合格并应支付相应的价款。故三迪房地产公司应当于2013年1月7日支付工程款81000元给深圳福厨公司，因其尚未支付该款，故深圳福厨公司主张的逾期付款违约金（2012年11月29日至2013年4月30日），其中2013年1月7日起至2013年4月30日的违约金4576.5元予以支持。深圳福厨公司主张的质保金9000元，因合同约定质保金自验收合格之日起两年质保期满经甲方检验无质量问题后付清，现两年质保期未满，不予支持。三迪房地产公司主张深圳福厨公司支付逾期交货违约金175000元，因三迪房地产公司确认深圳福厨公司的交

深圳福厨公司与三迪房地产公司签订的《莆田希尔顿酒店售卖区厨房设备供应及安装合同》意思表示真实、内容合法有效，依法予以确认。深圳福厨公司提供的证据无法证明其安装调试完成时间，但希尔顿逸林酒店于2013年1月6日开业经营，并将厨房设备投入使用，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十一条的规定，“承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果”，三迪房地产公司应当验收厨房设备，但其未经验收便投入使用，应承担法律后果，即视为验收合格并应支付相应的价款。故三迪房地产公司应当于2013年1月7日支付工程款81000元给深圳福厨公司，因其尚未支付该款

福建省莆田市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）莆民终字第1410号上诉人（原审被告、反诉原告）莆田市三迪房地产开发有限公司，住所地莆田市城厢区荔城路，组织机构代码证代码74907257-5。法定代表人赵庆宗，董事长。委托代理人陈金顺，福建鹏翼律师事务所律师，委托权限特别代理。被上诉人（原审原告、反诉被告）深圳市福厨厨房设备有限公司，住所地深圳市宝安区松岗街道潭头社区亚洲电力工业园4栋一、二……