建设工程施工合同纠纷 （2015）鄂武汉中民终字第00557号

刘元芳、鑫利嘉公司签订《鹰潭市迎宾馆中央空调安装工程劳务分包合同》、《鹰潭迎宾馆1#楼、2#楼、3#别墅楼风管合同》系双方当事人真实意思表示，并未违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效。在鑫利嘉公司从现场撤走后，建设单位、监理单位、施工单位三方对鑫利嘉公司已完成的工程量进行了核定，鑫利嘉公司未完成合同约定的全部工程量。鑫利嘉公司虽提交了两份《工作联系单》来证明其已完成的工作量，但该证据不足以推翻建设单位、监理单位、施工单位三方出具的《工程量核定单》。因此，对鑫利嘉公司关于已完成全部工程量的抗辩观点不予采纳。鑫利嘉公司完成了部分工程量，应依据实际完成的工程量计算工程款。经过司法鉴定，已完工程价款为579，892.50元。由于刘元芳已向鑫利嘉公司支付了工程款831，698元，故超付的251，805.50元鑫利嘉公司应返还给刘元芳。由于工程施工期间，多次出现非因鑫利嘉公司的原因导致的停工，且存在设计变更，刘元芳指定的项目经理程忠平在2013年6月6日仍在指示鑫利嘉公司按图施工，刘元芳未举证证明鑫利嘉公司的违约天数，也无法证明其主张的违约金起算点，故对刘元芳要求鑫利嘉公司支付违约金的诉讼请求

刘元芳、鑫利嘉公司签订《鹰潭市迎宾馆中央空调安装工程劳务分包合同》、《鹰潭迎宾馆1#楼、2#楼、3#别墅楼风管合同》系双方当事人真实意思表示，并未违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效。在鑫利嘉公司从现场撤走后，建设单位、监理单位、施工单位三方对鑫利嘉公司已完成的工程量进行了核定，鑫利嘉公司未完成合同约定的全部工程量。鑫利嘉公司虽提交了两份《工作联系单》来证明其已完成的工作量，但该证据不足以推翻建设单位、监理单位、施工单位三方出具的《工程量核定单》。因此，对鑫利嘉公司关于已完成全部工程量的抗辩观点不予采纳。鑫利嘉公司完成了部分工程量，应依据实际完成的工程量计算工程款。经过司法鉴定，已完工程价

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）鄂武汉中民终字第00557号上诉人（原审被告）：武汉鑫利嘉空调工程有限公司，住所地湖北省武汉市江岸区保成路122号1栋1-2层。法定代表人：陈思维，该公司总经理。委托代理人：左元发，湖北睡虎律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：刘元芳，男，1963年10月2日出生，汉族。委托代理人：邓谷飞，江西赣鹰律师事务所律师。原审被告：陈思维，男，1974……