建设工程施工合同纠纷 （2017）宁01民终169号

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实应当提供证据加以证明，未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。关于被告是否违约逾期交工而支付违约金3525000元，本案原、被告在施工协议中约定，原告不能将建设方拨款如期支付给被告，则工期顺延，而至涉案工程交付使用前，建设方仍未依约拨付工程款至合同约定比例，原、被告另就工程款支付问题纠纷成讼，同时涉案工程整体验收交付使用包含不属于被告承包范围的部分工程，而工程所需水表、电表、热计量表等甲供材料未按期进场，原告提交的证据不能证实未按约交工系被告原因，故对该诉讼请求本院不予支持。关于农民工上访讨薪违约金，农民工以上访形式讨薪主张合理诉求，属其正当权利，法律并未禁止，原、被告关于该条款的约定实质上限制农民工正当行使权利，不具有合法性，原告主张该部分违约金于法无据，本院不予支持。关于履约保证金，施工协议中虽约定被告需支付原告100万元的履约保证金以保证工程安全、工程质量、施工工期、农民工工资及时发放及对甲供材料使用，但至诉讼时涉案工程已竣工验收并交付使用，继续支付履约保证金已无必要，且原告未举证证实被告存在违约

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实应当提供证据加以证明，未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。关于被告是否违约逾期交工而支付违约金3525000元，本案原、被告在施工协议中约定，原告不能将建设方拨款如期支付给被告，则工期顺延，而至涉案工程交付使用前，建设方仍未依约拨付工程款至合同约定比例，原、被告另就工程款支付问题纠纷成讼，同时涉案工程整体验收交付使用包含不属于被告承包范围的部分工程，而工程所需水表、电表、热计量表等甲供材料未按期进场，原告提交的证据不能证实未按约交工系被告原因，故对该诉讼请求本院不予支持。关于农民工上访讨薪违约金，农民工以上

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）宁01民终169号上诉人（原审原告）：宁夏住宅建设工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区上海东路50号建设大厦三楼。委托诉讼代理人：王某甲。委托诉讼代理人：武某某，男，1952年11月21日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市。委托诉讼代理人：韩某某，宁夏黄河志律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：王某乙，男，1970年1月27日……