建设工程施工合同纠纷 （2018）湘0223民初13773号
裁判要旨
本案系建设工程施工合同纠纷。 《中华人民共和国建筑法》第二十八条规定：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 转包所签订的建设工程合同无效，周树与被告湖南桔洲建设集团有限公司签订的《项目施工管理责任书》实际上是由周树挂靠桔洲公司进行的，依法应当无效。 但被告金和公司、桔洲公司对实际施工人进行了部分支付，应作为处理原告与被告金和公司责任纠纷的依据。 而至原告周树起诉后到至今为止，原告周树与被告金和公司之间尚未进行对账结算，双方亦未对周树项目的实际施工建筑面积等申请鉴定。 被告金和公司提出因原告周树在履行合同过程中，严重违约造成工期延长，且不及时支付民工工资，在相关部门多次下达通知后仍不支付，金和公司不得已代为支付，而由此给被告金和公司造成损失，并反诉原告返还多支付的工程款（费用）计240.7512万元。 同样因该工程尚未结算，亦未经过鉴定，尚不能查清原告周树与被告金和公司的实际价款。 故原告周树请求法院判令被告支付原告损失1000万元及其利息、被告（反诉原告）请求判令反诉被告周树返还多支付的工程款（费用）计24
摘要
周树与攸县金和房地产开发有限责任公司、湖南桔洲建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖南省攸县人民法院民 事 判 决 书（2018）湘0223民初13773号原告（反诉被告）：周树，男，1968年5月28日出生，汉族，湖南省长沙县人，住湖南省长沙县。 委托诉讼代理人：李国军，男，1964年11月25日出生，汉族，湖南省长沙市人，住湖南省长沙市雨花区，系原告的工作人员，代理权限：特别授权。 委托诉讼代理人：肖立平，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师，代理权限：一般代理。 被告（反诉……