建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁01民终4615号

本案系建设工程施工合同纠纷，双方当事人对以下事实争议较大:1.《鲁得贝公司年产500万只汽车灯具建设项目一期厂房钢结构工程建设工程施工合同》（含补充协议）是否有效；2.违规违约罚款及违约金应否支持；3.军辉公司应否赔偿因其违约逾期完工、竣工给鲁得贝公司造成的经济损失1034446元。关于争议焦点1，《中华人民共和国建筑法》第七条第一款规定：“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二条第一款规定：“当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。第二条当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。”鲁得贝公司与军辉公司签订《鲁得贝公司年产500万只汽

本案系建设工程施工合同纠纷，双方当事人对以下事实争议较大:1.《鲁得贝公司年产500万只汽车灯具建设项目一期厂房钢结构工程建设工程施工合同》（含补充协议）是否有效；2.违规违约罚款及违约金应否支持；3.军辉公司应否赔偿因其违约逾期完工、竣工给鲁得贝公司造成的经济损失1034446元。关于争议焦点1，《中华人民共和国建筑法》第七条第一款规定：“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二条第一款规定

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁01民终4615号上诉人（原审原告）：山东鲁得贝车灯股份有限公司，住所地济南市。法定代表人：李育正，董事长。委托诉讼代理人：吴琼，男，该公司员工。委托诉讼代理人：赵华亭，男，该公司员工。被上诉人（原审被告）：山东军辉建设集团有限公司，住所地泰安市。法定代表人：李军英，总经理。委托诉讼代理人：王小卫，江苏盛仪律师事务所律师。上诉人山东鲁得贝车灯……