建设工程施工合同纠纷 （2019）皖13民终2150号
裁判要旨
灵璧迪五公司以吴忠余延误工期，影响工程正常使用，吴忠余多次承诺承担违约责任等事由，要求安徽圣邦公司、吴忠余赔偿经济损失400000元。首先，尽管吴忠余多次对工程工期作出承诺，一再表示如期完工，不耽误公司生产，但三份承诺并不是对同一事项的承诺，第一次是针对一期厂房，第二次是一期厂房、简易房，第三次是行车，从三次承诺内容上看，承诺多已兑现，没有全部违约；其次，安徽圣邦公司不是承诺人，也不是实际施工人，要求安徽圣邦公司赔偿损失没有事实和法律依据。综上，结合吴忠余违约程度及合同实际履行情况，酌定吴忠余承担150000元的违约责任，驳回灵璧迪五公司对安徽圣邦公司的该项诉求。灵璧迪五公司要求吴忠余返还多支付的工程款537649元。首先，吴忠余按合同约定施工的一期厂房工程、建围墙、购行车、综合楼、简易房等，其中行车、围墙是固定价，其他工程均是合同价。如一期厂房合同第四条约定，工程建筑面积3000平方米，括号又备注以实测面积为准，综合楼工程合同第四条约定，工程建筑面积1156平方米，括号又备注以实测面积为准，简易房工程合同第四条约定，工程建筑面积1000平方米，括号又备注以实测面积为准，以上工程的结算
摘要
灵璧迪五机械制造有限公司、吴忠余建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省宿州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖13民终2150号 上诉人（原审原告）：灵璧迪五机械制造有限公司，住所地安徽省灵璧县经济开发区北部新区机电产业园内，统一社会信用代码91341323MA2NCQ120Q。 法定代表人：赵公梁，该公司总经理。 委托诉讼代理人：蔡昌亮，男，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：洪雨颉，男，该公司股东。 被上诉人（原审被告）：吴忠余，男，1970年……