清算责任纠纷 （2018）浙0127民初5756号

建设工程施工，一般由建设方（发包方）提供建设工程设计方案、施工图纸、工程预算书；承包施工方依据建设方提供的资料对工程造价和施工工期进行预算，然后与建设方协商谈判，签订施工合同。 在施工过程中，对工程设计进行修改需建设方、施工方和设计单位共同会商确定，并以工程联系单的形式对工程变更和造价的增减予以确认。 工程竣工后在合同价基础上依据工程联系单的工程款增减进行结算。 本案水源热泵中央空调系统安装工程由原告提供设计方案、工程造价预算，也是原告完成设备采购和安装施工。 在施工过程中只制作了两张工程联系单对部分增加的工程量予以确认，而对材料变更和工程量减少的部分，没有任何经西子三千公司同意变更设计方案的书面材料，也没有制作减少工程造价的联系单。 为此，在工程竣工移交后，合同双方对工程现场进行清点、测量、统计，制作工程量实测表，由双方签字确认。 因此，原告实际完成工程量，除事后由徐辉炜签字确认的清理湖水涵洞口淤泥及落石人工工资8365元的准确性存在疑问外，其他工程量有现场实物为证，并经双方核对确认。 本院委托的鉴定人依据工程量实测表、工程联系单和材料交接单的记载，以及组织双方现场核实确认和进行市场

山东省显通安装有限公司与余志刚、余泽仙清算责任纠纷一审民事判决书

浙江省淳安县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0127民初5756号 原告：山东省显通安装有限公司，住所地：山东省肥城市泰东路008号。 法定代表人：雷印峰，董事长。 委托诉讼代理人：甘志伟，浙江信仁律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张绪强，山东卓知律师事务所律师。 被告：余志刚，男，1960年11月23日出生，汉族，住淳安县。 被告：余泽仙，女，1962年10月26日出生，汉……