建设工程施工合同纠纷 (2014)红中民二初字第156号

案号
(2014)红中民二初字第156号
法院
云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2015
地域
云南省
裁判日期
2015-12-29

裁判要旨

德川公司对云锡建设集团提交的第一、三、六组证据的真实性均无异议,只是对证明目的有异议,本院对其真实性予以采信,第一组证据可证明双方签订建设施工合同的事实;第三组证据可证明双方之间工作联系函件的登记记录,可证明德川公司存在因修改图纸延误工期的事实,但不能完全证明原告的延误工期80天的证明目的;第六组可证明开远恒虹世纪工程A幢的验收竣工时间为2010年7月30日;对第二组证据被告对收发文本的真实性和证明目的均无异议,可证明,2009年4月27日通知D幢可施工的事实,工作联系单系原告单方制作,被告不认可,只能证明D幢被告停工204天的事实,对损失系原告单方制作,本院不予采信;对第五组证据,被告对其真实性、合法性、证明目的均认可,本院予以采信,可证明工程合格验收合格的事实;第六组证据的工程结算书,系云锡建设集团单方核算,德川公司未予认可,本院不予采信。德川公司针对其本诉答辩及反诉主张,向本院提交如下证据:第一组,建设工程施工合同。欲证明,双方签订合同的事实。第二组,工程竣工验收证明书。欲证明,工程开工、竣工日期,工期延误313天。第三组,施工组织设计及施工总进度计划安排表。欲证明,原告制定施工

摘要

德川公司对云锡建设集团提交的第一、三、六组证据的真实性均无异议,只是对证明目的有异议,本院对其真实性予以采信,第一组证据可证明双方签订建设施工合同的事实;第三组证据可证明双方之间工作联系函件的登记记录,可证明德川公司存在因修改图纸延误工期的事实,但不能完全证明原告的延误工期80天的证明目的;第六组可证明开远恒虹世纪工程A幢的验收竣工时间为2010年7月30日;对第二组证据被告对收发文本的真实性和证明目的均无异议,可证明,2009年4月27日通知D幢可施工的事实,工作联系单系原告单方制作,被告不认可,只能证明D幢被告停工204天的事实,对损失系原告单方制作,本院不予采信;对第五组证据,被告对其真

正文(节选)

云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院民 事 判 决 书(2014)红中民二初字第156号原告(反诉被告)云南锡业建设集团有限公司住所地:云南省个旧市金湖西路***号。法定代表人李继开,云锡建设集团董事长。委托代理人肖元,红河州法律援助工作管理局律师,代理权限为特别授权。委托代理人万祥,该公司职工,代理权限为特别授权。被告(反诉原告)云南德川房地产开发有限公司。(原名:开远市鸿基房地产开发有限公司……