建设工程分包合同纠纷 （2017）湘0124民初6458号
裁判要旨
关于《宁乡县青山桥镇田坪九年制学校一期建设项目工程造价鉴定意见书》的补充说明（HXZJ-HN-180780-1），该鉴定意见中确定性意见来源真实、内容合法、与本案相关联，能够反映本案的客观事实，本院予以采信；对于选择性意见没有其他证据支持，本院不予采信;原告提交的鉴定费发票本院予以采信；原告提交的关于闷顶层的照片不清晰，且单凭照片也无法证明闷顶层的高度及利用情况，对该证据本院不予采信。 被告恒旺园林提交的2015年6月30日宁建安监（2015）TG18号《宁乡县建设工程停工整改通知书》、2015年10月9日《工作联系函》、2015年10月9日《监理工程师通知单》、宁质监（2016）第0407号《建设工程停工整改通知书》能够证明涉案工程在施工过程中需要整改，但无法证明整改是因为原告原因造成，故对于被告的证明目的本院不予采信；被告恒旺园林提供的湖南湘建工程材料检测中心有限公司《基桩钻芯法检测报告》真实性、合法性予以采信，但无法达到被告的证明目的；被告恒旺园林提供的湖南智埔建设有限公司《证明》及企业登记资料、《宁乡县财政预决算（投资）评审中心文件》（2005）118号文件、《备案表》，能证明
摘要
商改印与湖南恒旺园林建设有限公司、王斌建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖南省宁乡市人民法院民 事 判 决 书（2017）湘0124民初6458号原告（反诉被告）：商改印，男，1972年4月15日出生，汉族，居民，住河北省邯郸市临漳县。 委托诉讼代理人：姜建平，男，1963年11月16日出生，汉族，住宁乡县。 委托诉讼代理人：肖惠群，宁乡县正兴法律服务所法律工作者。 被告（反诉原告）：湖南恒旺园林建设有限公司，住所地宁乡县城郊街道人民北路东方现代城****。 法定代表……