建设工程分包合同纠纷 （2018）浙0521民初595号

部分载明2013年6月20日签订的建设工程施工合同系备案合同，恒德公司认为6月28日签订的建设工程施工合同属于黑合同，其效力不应得到认定，故根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》（以下简称《解释一》）第二十一条的规定认定应以6月20日签订的合同为计算依据，对6月28日签订的合同效力不予认定，并根据2015[鉴]-01A鉴定报告作出相应判决。 2016年4月6日，浙江新瀚睿实业有限公司（更名前为瀚睿公司，以下仍称瀚睿公司）、恒德公司、德清科技新城管理委员会（以下简称管委会）签订协议书一份，协议书载明618号判决确定瀚睿公司应支付恒德公司各种款项共计73037590元；管委会要督促新瀚睿公司推进涉案工程重启施工且管委会拟购买涉案工程中的房产；618号判决中确定的各种款项加上与案件无关的借款5000000元（系新瀚睿公司向恒德公司法定代表人所借款项），新瀚睿公司应支付恒德公司66635169元（包括工程款53004772元、停工损失等5617602元、案件受理费415525元、鉴定费597270元、工程履约保证金2000000元、借款5000000元）；以

蔡忠清与恒德建设有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书

浙江省德清县人民法院 民 事 判 决 书 (2018)浙0521民初595号 原告：蔡忠清，男，1974年10月23日出生，汉族，家住浙江省绍兴县。 委托诉讼代理人：黄伟源，浙江六和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：牛宇龙，浙江六和律师事务所律师。 被告：恒德建设有限公司，统一社会信用代码91330521597241367A，住所地浙江省德清县武康街道五里牌路70号1701室。 法定代表人……