装饰装修合同纠纷 (2018)浙0212民初9991号

案号
(2018)浙0212民初9991号
法院
宁波市鄞州区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
宁波市
裁判日期
2019-01-23

裁判要旨

原、被告之间的《住宅装饰装修施工合同》系双方当事人真实意思表示,内容不违反法律、行政法规的强制性规定,应认定合法有效,双方均应按约履行。 2016年12月31日,原、被告双方对涉案装修工程价款进行结算,可以证明被告已完成装修工程。 同时,原告自述其已于2017年1月1日入住使用涉案房屋,亦可视为其对涉案房屋的装修工程竣工验收的确认。 现原告主张被告尚未完成涉案装修工程(主要涉及墙面刷漆),但未提供有效证据予以证明,本院对此不予认定。 对于原告主张的线路安全隐患和卫生间下水管道问题,原告已在装修过程中对线路等隐蔽工程进行检验确认,并在检验表(一)(二)上签字,原告虽称其签字时系空白表格未有监理签字,但未提供证据予以证明,故对原告要求被告翻修卫生间、牵出线路及墙面重新刷漆的诉讼请求,本院不予支持。 对于原告主张的逾期交房违约金,被告辩称其已于2016年11月25日完成装修并进行竣工验收,而原告拒绝在验收单上签字,该竣工验收单并不能证明被告实际于2016年11月25日竣工的事实,而双方于2016年12月31日进行的工程款结算可以视为被告已完成装修工程。 同时,根据合同约定,原告应当在油漆工进

摘要

宁宏伟与宁波鄞州世纪鼎天装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

浙江省宁波市鄞州区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)浙0212民初9991号 原告(反诉被告):宁宏伟,男,1970年11月9日出生汉族,宁波市鄞州区宏达洗涤剂有限公司法定代表人,住江西省上饶市鄱阳县。 法律文书送达地址:浙江省宁波市鄞州区姜山镇香悦花苑7栋901室。 被告(反诉原告):宁波鄞州世纪鼎天装饰设计工程有限公司(统一社会信用代码为913302125638977989)。 住所……