买卖合同纠纷 （2018）苏09民终2200号
裁判要旨
华威公司与兰石重工公司签订的《买卖合同》、《技术协议》、《公用设施及零部件供货合同》均系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应确认合法有效。本案的争议焦点：1、双方在履行合同过程中，兰石重工公司是否存在延期交付设备的违约行为。华威公司主张的可得利益损失如何计算。2、华威公司因兰石重工公司停机造成损失要求赔偿如何计算。根据买卖合同的约定：需方预付供方合同总额的30%后合同生效，自合同生效之日起，6个月后开始交货，7个月内交货完毕，安装调试时间为4个月。2014年1月7日，华威公司向兰石重工公司支付合同总额的30%（即528万元），此时合同应生效。在履行合同过程中，因华威公司要求更改设计、更换部件材质，工期延误80天。兰石重工公司应在同年9月27日开始交货，同年10月27日应交货完毕。2015年2月27日应将设备安装调试结束交付给华威公司。但兰石重工公司在2015年1月才对设备进行热试，关于热试，在庭审中要求兰石重工公司就相关技术问题咨询有关技术人员后给予答复，后兰石重工公司书面答复内容：机组安装完毕后，技术人员使机组达到技术协议所约定的性能条件的过程即为调试。调
摘要
江苏华威机械制造有限公司、兰州兰石重工有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)苏09民终2200号上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏华威机械制造有限公司，住所地在江苏省建湖县城秀夫北路999号。法定代表人：张连华，该公司总经理。委托诉讼代理人：袁为标，该公司法律顾问。上诉人（原审被告、反诉原告）：兰州兰石重工有限公司，住所地在甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段512号。法定代表人：冯西平，该公司董事长。委托诉讼代……