建设工程施工合同纠纷 （2019）渝02民终3145号

案涉劳务分包合同、补充协议合法有效。劳务公司已施工完毕，工程验收合格，亘建公司有义务支付工程款。恒产公司与亘建公司已于2019年4月28日办理竣工结算，恒产公司已超额支付，不应承担支付责任。对于劳务公司请求支付金额评判如下：1、劳务公司申请撤回XX号-XX号楼应重复计算工程造价1023876.6元及设计变更的劳务费用691001.4元、工伤费用400000元，本案不予处理；2、劳务公司未提交相关签证资料证明停工待料造成窝工事实，该费用不应计算；3、劳务公司主张8号楼、9号楼奖金400000元，无充分证据证明，不予支持；4、亘建公司提交的支付明细及支付凭证能够证明支付工程款34180997.5元，不包括2016年6月3日前亘建公司四次转账退还保证金400000元，故认定未退还的保证金为600000元。对于亘建公司抗辩扣减的款项评判如下：1、2018年6月9日，亘建公司与唐某某签订《散水施工合同》，施工内容是室外散水及排水沟砌筑，已支付工程款450000元。案涉劳务分包合同约定的散水应属主体周边的散水施工，不属主体验收范围，主体周边散水主要是在主体施工时进行简要施工，待其他附属分项完成后再

案涉劳务分包合同、补充协议合法有效。劳务公司已施工完毕，工程验收合格，亘建公司有义务支付工程款。恒产公司与亘建公司已于2019年4月28日办理竣工结算，恒产公司已超额支付，不应承担支付责任。对于劳务公司请求支付金额评判如下：1、劳务公司申请撤回XX号-XX号楼应重复计算工程造价1023876.6元及设计变更的劳务费用691001.4元、工伤费用400000元，本案不予处理；2、劳务公司未提交相关签证资料证明停工待料造成窝工事实，该费用不应计算；3、劳务公司主张8号楼、9号楼奖金400000元，无充分证据证明，不予支持；4、亘建公司提交的支付明细及支付凭证能够证明支付工程款34180997.5元

重庆市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2019）渝02民终3145号上诉人（原审原告）：重庆精砖刀建筑劳务有限公司，住所地重庆市云阳县双江街道青龙路271号，统一社会信用代码91500235691214891N。法定代表人：陈荣锋，总经理。委托诉讼代理人：向世华，重庆索通（万州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：谭莉，重庆索通（万州）律师事务所实习律师。上诉人（原审被告）：宁夏亘建建筑工程有限公……