建设工程施工合同纠纷 （2017）冀09民再2号

原被告双方所签订的汽车展厅施工协议书内容真实、合法，应为有效合同，双方应按照约定全面履行。被告未按照合同约定的付款方式如期履行付款义务，对此应承担违约责任。因被告未按照约定的时间支付工程款，故原告可以顺延工程日期，并有权要求被告赔偿工程延期交付所造成的利息损失。因在施工过程中，双方将自动感应门一项变更由他人制作安装，该项工程费用应从工程造价中予以核减，根据鉴定结论玻璃自动门合计造价24000元。对该鉴定结论本院予以采信。双方施工协议总价款是330000元，玻璃自动感应门总造价为24000元，因此实际总价款应为306000元。根据鉴定结论的意见，对于玻璃幕墙上面的点蚀性斑痕，是由于施工焊接熔融物滴落烧蚀而成，该点蚀性斑痕宏观不构成装饰性损害，但微观影响装饰性，该项损失为29460元，该损失应由原告赔偿。另外对于应使用不锈钢板而未使用的价格，鉴定结论也未能作出，且庭审中双方对于不锈钢板的使用是否作出了变更均无书面证据予以证实。根据上述内容，被告还应给付原告工程款156000元（330000元-150000元-24000元），原告赔偿被告损失29460元。对于利息问题，根据国贸汽车销售公司与

原被告双方所签订的汽车展厅施工协议书内容真实、合法，应为有效合同，双方应按照约定全面履行。被告未按照合同约定的付款方式如期履行付款义务，对此应承担违约责任。因被告未按照约定的时间支付工程款，故原告可以顺延工程日期，并有权要求被告赔偿工程延期交付所造成的利息损失。因在施工过程中，双方将自动感应门一项变更由他人制作安装，该项工程费用应从工程造价中予以核减，根据鉴定结论玻璃自动门合计造价24000元。对该鉴定结论本院予以采信。双方施工协议总价款是330000元，玻璃自动感应门总造价为24000元，因此实际总价款应为306000元。根据鉴定结论的意见，对于玻璃幕墙上面的点蚀性斑痕，是由于施工焊接熔融物

河北省沧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀09民再2号再审上诉人（原审被告、反诉原告）：沧州市国贸汽车销售服务有限公司（原沧州市醒狮汽车销售有限公司），住所地沧州市新华区荣官屯村307国道北侧。法定代表人：王培国，该公司董事长。委托诉讼代理人：曹迎滨，河北衡泰律师事务所律师。再审上诉人（原审原告、反诉被告）：高艳军，又名高林立，男，1962年10月5日生，汉族，住泊头市，系泊头市耀华……