建设工程施工合同纠纷 （2019）川2002民初1538号

该组证据来源合法，与之后所举证据及庭审中原被告的陈述能够相互印证证明二原告为实际施工人的事实，本院予以采信。 2.原告所举《通知》、《协议书》、《工作联系单》、《工作联系函》、会议记录、《告知书》，证明：2014年11月15日，被告四川浙粤置业有限公司向被告四川京龙建设集团有限公司发出《通知》，从2014年11月开始就各项目部应付未付工程款按照年利率30%进行补偿。 2015年5月15日，因被告四川浙粤置业有限公司长期未按照与被告四川京龙建设集团有限公司签订的《资阳·国际商贸城建设工程施工承包合同》的约定拨付工程进度款，导致工程停工。 后被告浙粤公司、被告京龙公司一直未通知复工，直到2017年6月二原告欲拆除架管时，仍遭到被告四川京龙建设集团有限公司的阻挡，停工时间截止2017年8月14日。 2017年12月12日，被告四川浙粤置业有限公司与被告四川京龙建设集团有限公司协商解除2014年1月11日签订的《资阳·国际商贸城建设工程施工承包合同》，约定对已完成工程进行验收并办理工程款结算、移交工程资料、支付剩余工程价款。 同时，二原告以被告刘锋代理人的身份与被告四川京龙建设集团有限公司也

刘永生、傅安明等与四川浙粤置业有限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

四川省资阳市雁江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川2002民初1538号 原告：刘永生，男，1964年8月11日出生，汉族，住四川省资阳市雁江区。 原告：傅安明，男，1974年1月10日出生，汉族，住四川省简阳市。 被告：四川浙粤置业有限公司，住所地四川省资阳市雁江区书台路251号，统一社会信用代码91512000577586157B。 法定代表人：胡士宽，董事长。 委托诉讼代……