建设工程施工合同纠纷 （2017）豫01民终15140号

根据《合同法》第九十六条和最高人民法院《关于适用合同法若干问题的解释（二）》第二十四条的规定，当事人一方依照《合同法》第九十三条第二款和第九十四条的规定主张解除合同的应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。在约定的异议期限届满或者通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，不予支持。本案中，民基公司在施工过程中监理公司多次对其施工规范和质量问题发出整改通知，民基公司未予回复，造成双方矛盾不断加剧，直至工程停工，新天地公司依据工程合同约定有合同解除权。新天地公司发出解除合同的通知后，民基公司没有在法定的异议期内提出起诉或者仲裁，新天地的解除通知具有法律效力。至于民基公司辩称本案应当中止审理的理由，本院认为，民基公司没有对新天地解除合同通知提出异议，而是向法院起诉要求新天地公司支付工程款和违约金，与本案并不冲突，且法律规定合同解除的，并不影响合同中结算和清理条款的效力，本案不属于须另案审理结果为依据的情形，民基公司的理由本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第九十四条第（四）项、第九十六条，《最高人民法院关

根据《合同法》第九十六条和最高人民法院《关于适用合同法若干问题的解释（二）》第二十四条的规定，当事人一方依照《合同法》第九十三条第二款和第九十四条的规定主张解除合同的应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。在约定的异议期限届满或者通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，不予支持。本案中，民基公司在施工过程中监理公司多次对其施工规范和质量问题发出整改通知，民基公司未予回复，造成双方矛盾不断加剧，直至工程停工，新天地公司依据工程合同约定有合同解除权。新天地公司发出解除合同的通知后，民基公司没有在法定的异议期内提出起诉或者仲裁，新天地

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫01民终15140号上诉人(原审被告)：河南民基建设工程有限公司，住所地：民权县产业集聚区（工业大道东段北侧），统一社会信用代码证号：9141142117517183X4（1-12）。法定代表人：朱建民，公司董事长。委托诉讼代理人：靳少晓，河南铭高律师事务所律师。委托诉讼代理人：牛俊峰，河南铭高律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：登封新天地……