建设工程施工合同纠纷 （2017）辽0791民初976号
裁判要旨
原、被告签订《外墙外保温工程施工协议》是双方的真实意思表示，不违反法律规定，应为有效。 原告作为施工方依约进行工程施工，并将完成的工程项目交付给被告，被告应依约及时支付工程款，被告未及时支付工程款已构成违约，故对于原告要求被告支付工程款及支付利息的诉讼请求本院予以支持。 关于工程款的计算问题，经锦州市中级人民法院组织原、被告共同选择的第三方鉴定机构对案涉工程作出的工程造价鉴定意见书本院予以采信,可以作为本案原、被告双方的结算依据。 依据该鉴定意见书案涉工程的总造价为3043479.93元，被告已支付199元，还应支付1053479.93元。 关于利息的计算问题，原、被告双方对利息未作明确约定，原告主张交付时间为2013年11月3日，被告未提交证据予以反驳，故利息可自2013年11月3日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际给付之日。 关于原告主张的停工损失一节，原告主张停工损失包括设备损失和人工费损失，依据原告提交的证据无法区分设备损失和人工费损失是否为停工导致的损失，亦难以确定原告主张的设备损失和人工费损失是否合理，且原告提交的证据不足以证明停工系因被告甲供材质量不合格造成，故原
摘要
锦州华宇建筑工程有限公司与锦州顺发房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
辽宁省锦州市太和区人民法院民 事 判 决 书（2017）辽0791民初976号原告：锦州华宇建筑工程有限公司，住所地锦州市凌河区万年里红鹰小区14-49号。 法定代表人：钱善胜，系公司总经理。 委托诉讼代理人：杨菡婷，系辽宁凌飞律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙希文，系公司项目经理。 被告：锦州顺发房地产开发有限公司，住所地锦州经济技术开发区经贸大街2号，实际住所地锦州市太和区南郡天下御园1号楼……