建设工程分包合同纠纷 （2021）豫01民终1689号

原告务虎公司与被告红旗渠公司签订《劳务施工分包合同》，原告依约向被告红旗渠公司提供劳务进行施工，被告红旗渠公司应向原告支付劳务费。原告要求被告红旗渠公司支付劳务费342421元，有双方签字的对账手续为凭，被告红旗渠公司虽对原告主张劳务费单价未明确认可，但未提供相关证据予以证明，该院对原告的该项请求予以支持。原告要求被告红旗渠公司支付材料费67023元，被告红旗渠公司予以认可，该院予以支持。原告要求被告红旗渠公司支付窝工费896533.4元，原告及二被告对窝工损失经协商，对损失数额未达成一致意见，因红旗渠公司与恒泽通公司解除合同等原因，致使原告的劳务人员确实造成一定窝工损失，根据原告人员劳务的进撤场时间及本案的相关证据，该院支持被告红旗渠公司支付原告窝工费300000元。本案涉及农民工工资的支付，被告恒泽通公司作为涉案工程建设单位，有义务保障农民工工资按时足额支付到位，其与被告红旗渠公司已解除了施工合同，且涉案工程进行了部分实际施工，被告恒泽通公司称尚未支付被告红旗渠公司工程款，故其所辩理由不成立，被告恒泽通公司应对上述款项承担连带清偿责任。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十

原告务虎公司与被告红旗渠公司签订《劳务施工分包合同》，原告依约向被告红旗渠公司提供劳务进行施工，被告红旗渠公司应向原告支付劳务费。原告要求被告红旗渠公司支付劳务费342421元，有双方签字的对账手续为凭，被告红旗渠公司虽对原告主张劳务费单价未明确认可，但未提供相关证据予以证明，该院对原告的该项请求予以支持。原告要求被告红旗渠公司支付材料费67023元，被告红旗渠公司予以认可，该院予以支持。原告要求被告红旗渠公司支付窝工费896533.4元，原告及二被告对窝工损失经协商，对损失数额未达成一致意见，因红旗渠公司与恒泽通公司解除合同等原因，致使原告的劳务人员确实造成一定窝工损失，根据原告人员劳务的进

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终1689号上诉人（原审被告）：红旗渠建设集团有限公司，住所地林州市国家红旗渠经济技术开发区综合办公楼，统一社会信用代码91410581790647377P。法定代表人：李强，该公司董事长。委托诉讼代理人：裴志方，河南安昌律师事务所律师。委托诉讼代理人：杜文峰，河南安昌律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：郑州务虎建筑劳务有限公司，住所……