建设工程施工合同纠纷 （2021）皖03民终1270号

本案存在以下焦点问题：一、二十冶公司关于支付拖欠工程款的诉请能否得到支持？一审法院认为，根据三方协议安徽银创生物科技股份有限公司（更名前为安徽丰原生物科技股份有限公司）与二十冶公司所签订建设施工合同的权利义务，由污水处理厂承继。二十冶公司施工完成合同约定的工作事项。二十冶公司与污水处理厂均认可的《备忘录》的真实性，该备忘录明确载明合同造价调整为16037200元；诉讼中，二十冶公司明确就增加部分签证、超高增加费、包括2、3层局部楼板恢复、混凝土部分另案起诉。污水处理厂虽依据建设工程施工合同约定的内容提出二十冶公司所完成工程没有全部施工完毕，部分工程存在质量问题，不具备支付工程款的条件，但该辩称与备忘录所载内容相悖；污水处理厂另提出二十冶公司没有提供增值税发票，一审法院认为双方之间至今就工程款的数额以及二十冶公司是否需要承担工期逾期完工的违约责任存在诸多争议。诉讼中，二十冶公司明确同意按最终确认的工程款金额开具增值税专用票据，故在此情况下，污水处理厂以此抗辩，一审法院不予支持。现双方对于污水处理厂在二十冶公司施工期间共计已经支付工程款6482342.4元均无异议。故一审法院支持二十冶公司

本案存在以下焦点问题：一、二十冶公司关于支付拖欠工程款的诉请能否得到支持？一审法院认为，根据三方协议安徽银创生物科技股份有限公司（更名前为安徽丰原生物科技股份有限公司）与二十冶公司所签订建设施工合同的权利义务，由污水处理厂承继。二十冶公司施工完成合同约定的工作事项。二十冶公司与污水处理厂均认可的《备忘录》的真实性，该备忘录明确载明合同造价调整为16037200元；诉讼中，二十冶公司明确就增加部分签证、超高增加费、包括2、3层局部楼板恢复、混凝土部分另案起诉。污水处理厂虽依据建设工程施工合同约定的内容提出二十冶公司所完成工程没有全部施工完毕，部分工程存在质量问题，不具备支付工程款的条件，但该辩称

安徽省蚌埠市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）皖03民终1270号上诉人(原审被告、反诉原告）：蚌埠市第一污水处理厂，住所地安徽省蚌埠市胜利西路北侧，统一社会信用代码91340300711725630A。法定代表人：胡江波，该公司总经理。委托诉讼代理人：汪明选，该公司员工。委托诉讼代理人：童远，该公司员工。被上诉人(原审原告、反诉被告）：中国二十冶集团有限公司，住所地上海市宝山区盘古路77……