计算机软件开发合同纠纷 (2015成知民初字第865号
裁判要旨
根据《中华人民共和国合同法》第三百三十条的规定,技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同;技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。就涉案合同而言,合同性质应为技术委托开发合同。上述合同系双方当事人真实意思表示,符合法律规定,合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第三百三十四条规定,研究开发人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,应当承担违约责任。本案中,按照双方合同约定,涉案平台系统的开发内容包括:Web端及微信公众平台、Android客户端、IOS客户端,及其各个软件的开发期限;开发步骤包括:由优易管理成都公司明确其功能需求;夏木林在收到功能需求后提供相关设计思路或方案;优易管理成都公司需认可夏木林的设计方案,并向夏木林提供整体设计的图片;夏木林收到资料后完成开发并交付;优易管理成都公司组验收。合同第二条中还明确约定���优易管理成都公司在设计方案认可后,夏木林应当在收到优易管理成都公司的所有资料后105天内完成系统设计并测试。现有证据已表明,双方自合同签订后多次通过电子邮件等方式讨论优易管理成都公司的相关功能需求及其如何
摘要
优易商业管理成都有限公司与夏木林计算机软件开发合同纠纷一审民事判决书 计算机软件开发合同纠纷
正文(节选)
四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)成知民初字第865号原告:优易商业管理成都有限公司。住所地:四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区*栋***号。法定代表人:刘黎,总经理。委托诉讼代理人刘晓林,四川恒和信律师事务所律师。委托诉讼代理人张雷,四川恒和信律师事务所律师。被告:夏木林,男,汉族,1980年10月6日出生,住四川省成都市高新区。本院受理原告优易商业管理成都有……