建设工程施工合同纠纷 （2015）沈中民二终字第01965号

原告与被告签订的建设工程施工合同，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应严格按照约定履行各自义务。关于竣工日期问题，原告主张为工程竣工验收证明上的2012年11月20日，且否认质量隐患整改通知单和停工报告上徐广毅的签字，但从原告向原审法院提供的证据现场签证单上也系徐广毅签字，可以认定原告存在逾期竣工的违约行为，应认为本案的竣工日期为沈阳市建设工程质量检测中心出具结构实体验证检验报告的日期即2013年4月6日为竣工日期。所以，按合同约定，原告逾期竣工超过合同约定的10日以上，应按合同约定承担逾期竣工的违约金，故反诉原告请求反诉被告承担逾期竣工违约金391，690元的诉讼请求，符合合同约定，原审法院予以支持。关于工程款问题，原告依约施工，被告亦应依照合同约定履行付款义务。自2012年10月15日至2013年6月19日，原告分四次共向被告支付工程款2，790，000元，尚欠被告工程款1，267，943.19元（含质保金）。根据合同约定，质量保修期从工程竣工之日起算半年，在质保期满后14天内，被告经审核后将剩余保修金返还承包人。现质量保修期届满，被告并

原告与被告签订的建设工程施工合同，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应严格按照约定履行各自义务。关于竣工日期问题，原告主张为工程竣工验收证明上的2012年11月20日，且否认质量隐患整改通知单和停工报告上徐广毅的签字，但从原告向原审法院提供的证据现场签证单上也系徐广毅签字，可以认定原告存在逾期竣工的违约行为，应认为本案的竣工日期为沈阳市建设工程质量检测中心出具结构实体验证检验报告的日期即2013年4月6日为竣工日期。所以，按合同约定，原告逾期竣工超过合同约定的10日以上，应按合同约定承担逾期竣工的违约金，故反诉原告请求反诉被告承担逾期竣工违约金391

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）沈中民二终字第01965号上诉人（原审原告、反诉被告）：徐州市机械施工有限公司沈阳分公司，住所地沈阳市铁西区大青乡宁官村家宁花园20号。负责人：石建国，系该分公司经理。委托代理人：李文革，系辽宁盛恒律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：沈阳万融现代建筑产业有限公司，住所地沈阳市东陵区胜利南街677号。法定代表人：姜鸣，系该公司总经理。……