建设工程施工合同纠纷 （2018）陕01民终886号
裁判要旨
恒昌公司与怀宇公司签订的工程协议书，系双方自愿，内容合法，为有效合同，合同双方当事人应当按照合同约定履行自己的义务。关于双方终期结算单效力问题。施工协议书中约定施工期限为2015年5月30日至2015年6月10日，双方又于2015年6月13日进行终期结算，结算单中明确载明结算依据为施工合同及数量计量单，且结算单中有怀宇公司项目负责人韩伟东签字盖章，故可证明恒昌公司如期完成工程进度，因此双方终期结算单有效。双方约定除质保金外工程款项应于年底前即2015年12月31日前结清，故怀宇公司应当给付恒昌公司2479912.1元（含质保金123995.6元），怀宇公司于2015年6月9日向恒昌公司汇款30万元应当从中予以扣除,应给付工程款为2055916.5元。关于暂扣5%质保金是否给付的问题。由于工程协议书中明确约定5%质保金给付期限为业主单位竣工验收之日起，质保期为一年。虽业主单位至今未验收涉案工程，也无证据证明涉案工程已经投入使用，但根据2017年10月11日周至县渭河整治办公室与怀宇公司之间的结算审核汇总表及明细单，可知业主单位已经对涉案工程进行审核，应当视为验收，质保期应当从2017年1
摘要
咸阳恒昌路业有限责任公司与陕西怀宇建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕01民终886号上诉人（原审被告）：陕西怀宇建设工程有限公司，住所地：西安市经济技术开发区凤城五路雅荷春天一栋2单元20702室。法定代表人：王怀平，该公司董事长。委托诉讼代理人：习宏伟，系陕西凯特律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：咸阳恒昌路业有限责任公司，住所地：咸阳市咸宋路三公里处。法定代表人：马志正，任公司执行董事。委托诉讼代理人：……