建设工程分包合同纠纷 （2019）辽0411民初1199号
裁判要旨
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。 当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。 本案中，第一，关于原告主张工程款应扣除的差价部分404717.5元一节，原、被告在合同中约定合同价款为每平米施工图图示建筑面积349元，最终结算按实际完成工程量进行结算，固定劳务报酬一次包死，不再调整。 工程量在另案中已经评估部门评估确定为16850.8平方米，且对工程价款问题抚顺中院已作出生效判决，对原告此项诉讼请求，本院不予支持。 第二，关于原告主张被告支付逾期交付违约金375000元一节，双方在合同中未约定竣工时间，原告提供会议记录为原告单方制作，被告不予认可，原告提供维修告知函未直接载明存在的扣款事项系被告造成，原告提供的证据不足以证明其主张，本院不予支持。 第三，关于原告主张被告给付德创置业公司自行施工金额553457元，原告未提供证据证明其主张，本院不予支持。 第四，关于原告主张被告给付拆除塔吊费用174500元及返还脚手架租赁费180000元一节，双方在劳务施工合同中约定由工程承包人即原
摘要
沈阳天北建筑安装工程公司与沈阳荣鑫伟业建筑劳务有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
抚顺市顺城区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0411民初1199号原告：沈阳天北建筑安装工程公司，住所地辽宁省沈阳市沈河区。 法定代表人：孙宝安，该公司总经理。 委托诉讼代理人：廉昊，辽宁跃重合律师事务所律师。 被告：沈阳荣鑫伟业建筑劳务有限公司，住所地辽宁省沈阳市铁西区。 法定代表人：茹久江，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王智，辽宁东尧律师事务所律师。 原告沈阳天北建筑安装工程公司诉被……