建设工程施工合同纠纷 （2017）闽05民终3429号

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。宏峰公司为中铁集团的建设工程土方开挖、外运及基坑夯填土分包履行施工义务后，中铁集团也应及时履行支付工程款的义务，根据双方签订《施工合同》第五条工程款支付5.3约定，“因发包人或业主原因导致土方工程无法正常进行施工超过三个月，发包人必须支付已完成工程款的90%，如工程无法正常进行施工继续超过半年，发包人必须支付剩余10%工程款”，因诉争工程已停工超过半年，宏峰公司据此主张工程款9825428.16元及自起诉之日起至实际清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息损失，不违反法律规定，法院予以支持。中铁集团泉州分公司系中铁集团的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款规定，“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”，据此，宏峰公司请求中铁集团承担本案的付款责任，法院予以支持。中铁集团经法院合法传唤未到庭,法院依法缺席审理与判决。判决：中铁集团应于本判决生效之日起十日内向宏峰公司支付工程款9825428.16元及利息（自2017年2月27日

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。宏峰公司为中铁集团的建设工程土方开挖、外运及基坑夯填土分包履行施工义务后，中铁集团也应及时履行支付工程款的义务，根据双方签订《施工合同》第五条工程款支付5.3约定，“因发包人或业主原因导致土方工程无法正常进行施工超过三个月，发包人必须支付已完成工程款的90%，如工程无法正常进行施工继续超过半年，发包人必须支付剩余10%工程款”，因诉争工程已停工超过半年，宏峰公司据此主张工程款9825428.16元及自起诉之日起至实际清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息损失，不违反法律规定，法院予以支持。中铁集团泉州分公司系中铁集团的分公

福建省泉州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）闽05民终3429号上诉人（原审被告）：中铁建设集团有限公司，住所地北京市石景山区石景山路20号。法定代表人：赵伟，该公司董事长兼经理。委托诉讼代理人：杨润黎，福建瀛坤律师事务所律师。委托诉讼代理人：许小明，该公司员工。被上诉人（原审原告）：中交建宏峰集团有限公司，住所地福建省莆田市城厢区荔城大道太平洋中心C区B幢商住楼21B-22号六层。法定……