装饰装修合同纠纷 (2018)鲁0112民初8472号

案号
(2018)鲁0112民初8472号
法院
山东省济南市历城区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
山东省济南市
裁判日期
2019-02-18

裁判要旨

原告刘静与被告私享家装饰公司于2017年11月25日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及相关附件系双方当事人的真实意思表示,合法有效。 合同签订后,原告刘静按合同约定约定支付了70%的工程款,但被告私享家装饰公司未按合同约定完成相应的工程量。 根据双方合同约定,被告私享家装饰公司应工程过半后,原告再支付第三次款项,工程过半指水电路改造验收完毕、瓦工完工验收完毕、木工完工验收完毕、墙面基层处理验收完毕。 本案中,原告刘静增加的2万元装修项目主要为木工项目,原告刘静已经于2018年4月30日将上述款项支付被告私享家装饰公司,但被告私享家装饰公司一直未完成,即涉案工程尚未过半,未达到原告支付第三次款项的节点。 原告刘静以其和被告私享家装饰公司监理毛普查之间的短信聊天记录和微信聊天记录印证被告私享家装饰公司施工期间一直拖延,自2018年7月16日后便再也不回复原告信息,装修亦停工,致使原告无法和被告私享家装饰公司取得联系。 被告私享家装饰公司以自身的不履行装修义务的违约行为证明其已经不能继续履行双方签订的合同,故本院对原告刘静要求解除与被告私享家装饰公司签订的上述装修合同及相关附件的诉讼请

摘要

刘静与济南私享家装饰材料有限公司等装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

山东省济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)鲁0112民初8472号 原告:刘静,女,1980年6月3日出生,汉族,住济南市历城区。 被告:济南私享家装饰材料有限公司,住所地济南市天桥区。 法定代表人:魏国建,执行董事兼总经理。 被告:魏国建,男,1971年4月19日出生,汉族,济南私享家装饰材料有限公司总经理,住安徽省桐城市。 原告刘静与被告济南私享家装饰材料有限公司(以……