建设工程施工合同纠纷 （2018）鄂03民终858号

当事人应按约定全面履行自己的义务。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以补充协议；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。王海港个人挂靠伟奥公司与闻天公司签订工程施工分包合同，其完成的工程符合合同要求，其请求结算工程款的请求符合法律规定，予以支持。对三个争议焦点分析评判如下:一是王海港交付的保证金应否计付利息的问题?王海港主张按民间借贷24%的年利率计算保证金交纳期间的利息损失，双方虽未在合同中约定计算保证金利息，但约定按工程进度返还保证金，因此闻天公司应在约定的竣工日（2015年5月25日）后2个月的合理期限内返还保证金，本案因建设方的原因停工，闻天公司长期占用保证金不予返还，客观上给王海港造成了经济损失，参照商业银行同期同类贷款利率，对306000元未返还保证金，酌情按0.72%的月利率由闻天公司支付从2015年7月25日至付款日止的利息。因王海港所交保证金是自有资金还是借贷资金与本案审查的应否支付保证金利息属不同的法律关系，故不予支持王海港按24%的年利率计算保证金损失的主张。王海港已收保证金的占用利息，因其在收款时未主

湖北闻天建设集团有限公司、王海港建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鄂03民终858号上诉人（原审被告）：湖北闻天建设集团有限公司。住所地：湖北省十堰市北京中路**号。法定代表人：雷霆，该公司经理。委托诉讼代理人：刘安华，男，汉族，1957年9月11日出生，公司职工，住湖北省十堰市张湾区。委托诉讼代理人:刘和山，湖北金卫律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王海港，男，汉族，生于1979年2月1日，居民，住湖北……