建设工程施工合同纠纷 （2017）兵07民终252号
裁判要旨
星宇公司在一审法院审理的（2015）奎垦民一初字第870号案件中已认可“星宇公司将圆梦湖·雁鸣湾工程项目交给了任子文管理，任子文代表星宇公司处理工程项目”，且星宇公司向宝塔公司出具过委托任子文处理工程项目事宜的委托书，由此，任子文代表星宇公司履行管理圆梦湖·雁鸣湾工程项目的工作职责，那么任子文与陈银山签订工程施工劳务分包合同，收取工程保证金，并与陈银山结算确认因该工程产生的各项费用及损失的行为，均应由星宇公司承担民事责任。任子文代表星宇公司与陈银山签订工程施工劳务分包合同，因陈银山系不具备施工劳务资质的个人，该工程施工劳务分包合同应属无效。目前，星宇公司承建的圆梦湖·雁鸣湾工程处于停工状态，任子文收取的工程保证金780,000元，应当由星宇公司返还陈银山。虽然任子文确认因工地未按时开工，导致保证金产生利息“按0.2%计算利率”，但是该利率是指月利率还是日利率，属于约定不明确，故占用保证金的利息损失应当参照民间借贷司法解释的相关规定，按年利率6%自2015年11月20日（任子文出具收条时）计付。同时，2017年1月24日任子文还确认了因圆梦湖·雁鸣湾工程约定时间未开工，陈银山产生的各项费
摘要
上海星宇建设集团有限公司与陈银山建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
新疆生产建设兵团第七师中级人民法院民事判决书（2017）兵07民终252号上诉人（原审被告）：上海星宇建设集团有限公司，住所地上海市黄兴路1675号8楼。法定代表人：徐建标，该公司董事长。委托诉讼代理人：师登科，河南中豫律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：陈银山，男，1971年11月21日出生，汉族，无固定职业，住安徽省芜湖市南陵县。委托诉讼代理人：王红纪，安徽徽仁律师事务所律师。上诉人上海星宇……