建设工程分包合同纠纷 （2018）辽01民终579号
裁判要旨
原告于2014年分别与被告孙启智、王东娇签订《内外装饰工程分包合同》是双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规规定，应认定合法有效。原告已按照合同约定工程内容进行施工，总工程款为4840760元，被告王东娇累计给付原告工程款4512290元。原告诉讼后，原告与被告王东娇于2017年7月31日进行结算，扣除扣款、罚款及借款，双方结算工程款金额260822元。因原告与被告孙启智、王东娇已对工程款金额进行结算，故应按结算金额给付工程款。关于原告主张增量签证工程款42433.4元的诉请。原告提供的7张签证单只有2015年6月13日的现场签证单为原件，其余6张均为复印件，单独复印件不能作为证据证明增量工程款，故对原告提供的6张复印件签证单不予认可。因原、被告双方于2017年7月31日结算工程款是在结算单中已写明此工程量为最终工作量，再无其他异议，故对原告主张2015年6月13日的现场签证单的工程款不予支持。关于原告主张被告赔偿原告逾期付款利息28508.80元，自2015年8月至2017年8月，按人民银行同期贷款利率计算的诉请。原告与被告孙启智、王东娇签订《内外装饰工程分包合同》中虽然约定了工程
摘要
上诉人孙启智、王东娇诉被上诉人王胜利、沈阳山盟建设集团有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽01民终579号上诉人（原审被告）：孙启智，男，1990年9月18日出生，汉族，无职业，住址：沈阳市皇姑区。上诉人（原审被告）：王东娇，女，1988年12月27日出生，汉族，无职业，住址：沈阳市皇姑区。二上诉人委托代理人：赵庆波，系辽宁仲达律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王胜利，男，1968年9月12日出生，汉族，无职业，住址：沈阳市铁……