合同纠纷 （2014）郑民三终字第227号

张俊领、嘉润公司当庭确认张俊领所承建嘉润公司的办公楼工程总面积为758.4平方米，车间工程总面积为646平方米，根据双方订立合同约定的价款每平方米550元，嘉润公司所承建的工程总工程款为772420元，张俊领已在嘉润公司处领取工程款667580元，余款为104840元。张俊领当庭认可嘉润公司为该办公楼铺地板砖及外墙面砖支出人工费、安装门、安装窗户及办公楼阳台、安装水电、工程防水、安装电动卷闸门等支出共计57736.2元。对嘉润公司为安装车间屋顶工程支出费用82000元，现根据双方当事人的陈述及嘉润公司提供的屋顶工程承包合同、收款收据、证人孙全林证言等证据，可以证实双方因车间屋顶的材质及规格发生争议后，张俊领停止施工，嘉润公司又委托他人对车间屋顶的原骨架进行拆除并重新进行了制作安装，嘉润公司为此支出82000元。据此，对于张俊领所承建的办公楼及车间建设工程，张俊领停工后，嘉润公司为扫尾工程支出的费用已超出张俊领剩余的工程款。张俊领诉称的合同以外增加的工程项目包括水池、原料坑、原料房、成品台平整、打夯、车间升高、砌伙房台、化验室台、水泥墩、车间水泥墩、原料房墩的贴砖等工程，对此嘉润公司予以

张俊领、嘉润公司当庭确认张俊领所承建嘉润公司的办公楼工程总面积为758.4平方米，车间工程总面积为646平方米，根据双方订立合同约定的价款每平方米550元，嘉润公司所承建的工程总工程款为772420元，张俊领已在嘉润公司处领取工程款667580元，余款为104840元。张俊领当庭认可嘉润公司为该办公楼铺地板砖及外墙面砖支出人工费、安装门、安装窗户及办公楼阳台、安装水电、工程防水、安装电动卷闸门等支出共计57736.2元。对嘉润公司为安装车间屋顶工程支出费用82000元，现根据双方当事人的陈述及嘉润公司提供的屋顶工程承包合同、收款收据、证人孙全林证言等证据，可以证实双方因车间屋顶的材质及规格发生

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）郑民三终字第227号上诉人（原审原告）张俊领，男，汉族，1949年10月17日出生。委托代理人王大刚，河南太平律师事务所律师。被上诉人（原审被告）郑州嘉润混凝土外加剂有限公司。法定代表人丁世俊，该公司董事长。委托代理人杨志文，河南创志律师事务所律师。上诉人张俊领因与被上诉人郑州嘉润混凝土外加剂有限公司（以下简称嘉润公司）合同纠纷一案，不服河南省……