建设工程施工合同纠纷 (2015)乌中民四初字第15号
裁判要旨
上述证据符合证据的三性,可相互印证,本院对上述证据的真实性、合法性及关联性均予以采信;证据5.中豪公司与昆仑公司签订的《补偿协议》及财务付款凭证、中豪公司与河南安信达防水保温有限公司签订的《外墙保温拆除及附属用工设备使用合同》及财务付款凭证、《建设银行代收付汇总清单》、《明细表》、《过渡费发放汇总表》、《自治区行政事业单位资金往来结算票据》,招商银行支票存根、招商银行付款回单、《资金占用利息表》、《通知》,中豪公司据以证实因外墙保温工程延期造成其向昆仑公司赔偿窝工损失30万元。因质量不合格铲除23号楼东山墙,支付工程款48000元。因整体工程延期竣工验收,造成其向拆迁安置户发放超期安置过渡费,其仅主张一部分损失320万元。其从总公司借款用于涉案工程,因此造成财务成本增加产生损失1599294.92元。本院对《补偿协议》、《外墙保温拆除及附属用工设备使用合同》及相关付款凭证的真实性、合法性及与本案的关联性均予以确认。对中豪公司提供的银行付款明细等证据真实性、合法性予以确认,对于其要求摩天氟碳公司赔偿320万元过渡费的损失需结合全案其他证据综合认定。因《资金占用利息表》系中豪公司的关联公司
摘要
上述证据符合证据的三性,可相互印证,本院对上述证据的真实性、合法性及关联性均予以采信;证据5.中豪公司与昆仑公司签订的《补偿协议》及财务付款凭证、中豪公司与河南安信达防水保温有限公司签订的《外墙保温拆除及附属用工设备使用合同》及财务付款凭证、《建设银行代收付汇总清单》、《明细表》、《过渡费发放汇总表》、《自治区行政事业单位资金往来结算票据》,招商银行支票存根、招商银行付款回单、《资金占用利息表》、《通知》,中豪公司据以证实因外墙保温工程延期造成其向昆仑公司赔偿窝工损失30万元。因质量不合格铲除23号楼东山墙,支付工程款48000元。因整体工程延期竣工验收,造成其向拆迁安置户发放超期安置过渡费,
正文(节选)
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)乌中民四初字第15号原告:新疆中豪房地产开发有限公司,住所地乌鲁木齐市。法定代表人:徐国耀,该公司董事长。委托诉讼代理人:王荣,新疆百丰天圆律师事务所律师。委托诉讼代理人:江志尧,男,1969年7月5日出生,汉族,该公司副总经理,住乌鲁木齐市。被告:深圳市摩天氟碳科技有限公司,住所地深圳市。法定代表人:沈加兰,该公司董事长。委托诉……