建设工程施工合同纠纷 （2021）皖05民终88号

案涉工程非必须招标工程，江西亿恺公司与新万方圆公司在协商一致的基础上签订《建设工程施工合同》，体现了双方真实意思表示。施工前，案涉工程已经取得了建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，虽未取得施工许可证，违反了建筑行业管理性规定，并不影响施工合同的效力。因此，案涉《建设工程施工合同》合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。江西亿恺公司的第一项诉请是要求解除案涉施工合同，新万方圆公司也同意解除，故对江西亿恺公司的该项诉请予以支持。江西亿恺公司的第二项诉请是要求新万方圆公司支付工程价款及损失共计6356128.27元。该项诉请包括：一、工程款4655128.27元及利息；二、临时设施费、安全文明施工费435451.86元、管理费23400元；三、钢结构定金损失300000元及组织费、人工费、违约金、钢材料折损等1100000元、停工、窝工损失301000元、鉴定费20000元、保全责任保险费19500元。新万方圆公司对该项诉请全部持有异议，该项诉请是本案争议的焦点。一、江西亿恺公司要求新万方圆公司支付工程款及利息。本案施工工程已完工部分是桩基工程，原图纸设计为静压桩，后因地质结构等原因，双

案涉工程非必须招标工程，江西亿恺公司与新万方圆公司在协商一致的基础上签订《建设工程施工合同》，体现了双方真实意思表示。施工前，案涉工程已经取得了建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，虽未取得施工许可证，违反了建筑行业管理性规定，并不影响施工合同的效力。因此，案涉《建设工程施工合同》合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。江西亿恺公司的第一项诉请是要求解除案涉施工合同，新万方圆公司也同意解除，故对江西亿恺公司的该项诉请予以支持。江西亿恺公司的第二项诉请是要求新万方圆公司支付工程价款及损失共计6356128.27元。该项诉请包括：一、工程款4655128.27元及利息；二、临时设施费、安全文明施

安徽省马鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）皖05民终88号上诉人（原审原告）：江西省亿恺建设工程有限公司，住所地江西省上饶市广丰区永丰街道园丁路北侧龙华一品A区龙溪大厦23层。法定代表人：刘萍，该公司执行董事。委托诉讼代理人：周立彬，江西洪胜律师事务所律师。上诉人（原审被告）：安徽新万方圆机械制造科技有限公司，住所地安徽省含山工业园区（林头镇）仁盛路东侧厂房。法定代表人：杜平，该公司……