建设工程施工合同纠纷 （2019）豫01民终2785号
裁判要旨
当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 本案中，关于双方签订的建设工程施工总承包合同效力问题，虽涉案土地已经取得国有土地使用证及建设用地规划许可证，但其未获得建设工程规划许可证，违反法律、行政法规的强制性规定，应属无效，原告诉请解除合同无事实依据，该院不予支持。 关于责任承担问题，被告在不具备发包条件的情况下将涉案工程发包给原告，存在重大过错，应承担主要责任，但原告作为专业的施工类企业，具有相应资质及从业经验，其疏于审查，对合同无效亦存在过错，故对停工损失，被告应承担90%的责任，原告承担10%的责任。 对于损失数额问题，原告损失计算表第三部分机械进出场费、第四部分周转材料租赁违约赔偿及退场装卸运输费（不含第1项）、第六部分已完工程防护费、第八部分未完工程剩余钢筋处理费用，原告未提交有效证据证明费用实际支出情况及合理性，鉴于该部分费用属于停工损失应赔偿范围和双方确认的停工办法（2015年7月7日复函）发生的费用，根据案件实际情况，该院酌定支持85
摘要
河南中德建筑工程有限公司、河南国润药业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫01民终2785号上诉人（原审原告）：河南中德建筑工程有限公司，住所地郑州经济技术开发区航海东路**富田财富广场**楼****。 法定代表人：余世德，总经理。 委托诉讼代理人：杨友信，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：冉纲瑞，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：河南国润药业有限公司，住所地郑州市，……