建设工程施工合同纠纷 （2018）豫12民终915号
裁判要旨
原告尚锁良将其从他人处承包工程中的贴外墙瓷砖部分以30元每平米的价格交由被告赵金祥施工，原告尚锁良与被告赵金祥之间已经形成承包关系。因双方未签订书面合同，现原告尚锁良也未能提交证据证明双方约定工期及违约赔偿事项，且在工程完工后原告尚锁良向被告赵金祥出具的结算单中，并未显示有工程超期违约及因此扣款的情况，故原告尚锁良要求被告赵金祥承担因工程不能按时交工造成的经济损失，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决：驳回原告尚锁良的诉讼请求。案件受理费1960元，减半收取980元，由原告尚锁良负担。二审查明的事实与一审一致。本院认为：上诉人尚锁良将贴外墙瓷砖部分工作交由赵金祥施工，双方未签订书面合同，且施工过程中对施工的面积也进行了事实上的变更，由两栋楼约5000平方米变更为一栋楼2277平方米。根据赵金祥向夏维永出具的结算单显示，夏维永于7月29日进入工地，9月3日完工，工期为36天，并非上诉人尚锁良所说拖延了四个月还未完工，上诉人尚锁良在一审庭审中称双方对工期约定由15天延长至20天，但是双方对是否约定违约金陈述不
摘要
尚锁良、赵金祥建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省三门峡市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫12民终915号上诉人（原审原告）：尚锁良，男，1961年9月4日出生，汉族，住三门峡市。被上诉人（原审被告）：赵金祥，男，1955年1月6日出生，汉族，住三门峡市湖滨区。上诉人尚锁良因与被上诉人赵金祥建设工程施工合同纠纷一案，不服河南省湖滨区人民法院（2018）豫1202民初127号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后依法组成合议庭，公开……