承揽合同纠纷 （2015）三中民终字第14263号

康洁佳业公司和易安木艺公司于2014年7月10日所签订的合同系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，应属有效，双方应当按照合同约定全面履行自己的义务。合同中约定本案涉诉工程的竣工日期为2014年9月20日，易安木艺公司未能在该日期前完工，已经构成违约，应当承担逾期竣工的违约责任。易安木艺公司对此提出抗辩称导致逾期竣工是由康洁佳业公司未及时确定加工单、故意隐瞒变更防火板品种的事实、提供图纸迟延、付款迟延和涉案工程存在大量的设计变更及工程量增加等原因造成。首先，易安木艺公司未能提供充分有效的证据证实上述情况确实存在并对施工进度造成影响；其次，如确需延长工期，易安木艺公司应当在导致工期延误的情况发生后及时向康洁佳业公司提出。而易安木艺公司并未提供证据证实在施工期间曾向康洁佳业公司就工期延误提出异议，双方亦未对合同约定的工期进行过协商延期，故合同中的工期约定对双方仍然具有约束力。本院对易安木艺公司的此项上诉意见不予采纳。有关逾期竣工违约金的数额，原审根据《终止合同通知书》确定延期天数并参照双方合同约定“不少于合同总价的5%”确定数额，本院经审查认定该数额合理且不违反法律规定，应当予以

康洁佳业公司和易安木艺公司于2014年7月10日所签订的合同系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，应属有效，双方应当按照合同约定全面履行自己的义务。合同中约定本案涉诉工程的竣工日期为2014年9月20日，易安木艺公司未能在该日期前完工，已经构成违约，应当承担逾期竣工的违约责任。易安木艺公司对此提出抗辩称导致逾期竣工是由康洁佳业公司未及时确定加工单、故意隐瞒变更防火板品种的事实、提供图纸迟延、付款迟延和涉案工程存在大量的设计变更及工程量增加等原因造成。首先，易安木艺公司未能提供充分有效的证据证实上述情况确实存在并对施工进度造成影响；其次，如确需延长工期，易安木艺公司应当在导致工期延误

北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2015）三中民终字第14263号上诉人（原审被告）山东易安木艺有限公司，住所地山东省济南市济阳县崔寨镇青宁南郭村（青宁工业园、济南大自然化学有限公司院内北侧）。法定代表人刘金华，董事长。委托代理人王钟强，山东琴岛（济南）律师事务所律师。。被上诉人（原审原告）北京康洁佳业医疗装备有限公司，住所地北京市顺义区赵全营镇北郎中村村委会东南侧500米。法定代表人马……