建设工程施工合同纠纷 （2017）甘04民终689号

庆丰公司与光环公司之间签订的劳务分包合同，是双方当事人真实意思表示，该合同成立并有效。庆丰公司主张由于光环公司拖欠民工工资和消极怠工，其替光环公司支付民工工资并支付第三人完成剩余工程劳务费，导致其超额支付工程款，要求光环公司返还；光环公司主张庆丰公司延期供料，庆丰公司应承担延期期间劳务费。第一、涉诉工程未按期完工，双方对延期原因各执一词，但均未能提供证据证明各自的主张。庆丰公司延期供料的事实存在，光环公司将工程违法转包，转包价款低于其从庆丰公司出的承包价款，青苗补偿等问题未能及时解决。双方对工程延期均有责任，故对双方将延期原因全部归责于对方的主张，不予采纳。第二、双方约定了价款和工程量，又约定按照实际完工量结算。光环公司未全面完工，双方对已完工程量没有核算，庆丰公司主张支付第三人完成剩余工程价款，没有经光环公司确认，故庆丰公司应付光环公司工程款数额没法确定，其主张给光环公司超额支付工程款没有依据。第三、光环公司主张的延期劳务费属于违约法律责任，违约责任由双方当事人合同约定。庆丰公司延期供料，其行为违约，但合同没有对庆丰公司违约后果作出约定，且庆丰公司对延期应承担相应责任。综上，双方当事

庆丰公司与光环公司之间签订的劳务分包合同，是双方当事人真实意思表示，该合同成立并有效。庆丰公司主张由于光环公司拖欠民工工资和消极怠工，其替光环公司支付民工工资并支付第三人完成剩余工程劳务费，导致其超额支付工程款，要求光环公司返还；光环公司主张庆丰公司延期供料，庆丰公司应承担延期期间劳务费。第一、涉诉工程未按期完工，双方对延期原因各执一词，但均未能提供证据证明各自的主张。庆丰公司延期供料的事实存在，光环公司将工程违法转包，转包价款低于其从庆丰公司出的承包价款，青苗补偿等问题未能及时解决。双方对工程延期均有责任，故对双方将延期原因全部归责于对方的主张，不予采纳。第二、双方约定了价款和工程量，又约定

甘肃省白银市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）甘04民终689号上诉人（原审被告、反诉原告）：会宁县光环电力安装工程有限责任公司，住所地甘肃省会宁县甘沟驿镇吉酉村。法定代表人：张环，该公司经理。委托诉讼代理人：张明福，男，生于1962年3月14日，汉族，住甘肃省玉门市老市区北坪二村新加排152号。被上诉人（原审原告、反诉被告）：甘肃庆丰电力工程有限公司，住所地兰州市七里河区瓜洲路18号B塔……