建设工程施工合同纠纷 （2019）闽04民终1110号

张招焰与与闽鑫公司签订的《钢管脚手架施工承包合同》系双方当事人真实意思的表示，双方当事人对合同的真实性均无异议，该合同合法有效。由于发包方福建省三明瑞云旅游开发有限公司未支付工程款给闽鑫公司，双方同意拆除已搭建的工程脚手架，闽鑫公司在“脚手架拆除（包括拆除主要构件）申请表”中审批意见栏签字同意拆除。以上事实可证实该工程是闽鑫公司发包给张招焰的。张招焰将脚手架拆除后，闽鑫公司班组负责人杨志文及园区职工单身公寓公共服务设施项目钢管脚手架工程施工负责人梅伟钦及张招焰对外架工程进行了结算，虽然闽鑫公司未在结算书中签字确认，但从张招焰提供的《钢管脚手架施工承包合同》《脚手架拆除（包括拆除主要构件）申请表》《外架工程结算书》证据可证明杨志文作为闽鑫公司的班组负责人，行使的是一种职务行为。故张招焰要求闽鑫公司支付工程款的请求，予以支持。张招焰要求杨志文对闽鑫公司应支付的工程款承担连带责任的请求，缺乏事实和法律依据，不予以支持。本案工程未按合同实际履行，双方也对工程进行了结算，故张招焰要求闽鑫公司、杨志文支付逾期付款滞纳金及律师费8000元的请求，不予以支持。杨志文经合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉

张招焰与与闽鑫公司签订的《钢管脚手架施工承包合同》系双方当事人真实意思的表示，双方当事人对合同的真实性均无异议，该合同合法有效。由于发包方福建省三明瑞云旅游开发有限公司未支付工程款给闽鑫公司，双方同意拆除已搭建的工程脚手架，闽鑫公司在“脚手架拆除（包括拆除主要构件）申请表”中审批意见栏签字同意拆除。以上事实可证实该工程是闽鑫公司发包给张招焰的。张招焰将脚手架拆除后，闽鑫公司班组负责人杨志文及园区职工单身公寓公共服务设施项目钢管脚手架工程施工负责人梅伟钦及张招焰对外架工程进行了结算，虽然闽鑫公司未在结算书中签字确认，但从张招焰提供的《钢管脚手架施工承包合同》《脚手架拆除（包括拆除主要构件）申请表

福建省三明市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽04民终1110号 上诉人（原审被告）：福建省闽鑫建设工程有限公司，住所地福建省三明市梅列区乾龙新村17幢26层。统一社会信用代码：91350400777521892T。 法定代表人：严景明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：包水英，福建包水英律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：张招焰，男，1972年12月20日出生，汉族，住福建省三明……