建设工程合同纠纷 （2015）宁民终字第1896号

天盛旅游公司与菁华网络公司之间签订的《普罗旺斯小镇有线电视工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按合同约定履行各自的合同义务。菁华网络公司作为涉案工程承包人负有按约施工的合同义务。根据庭审查明的事实，菁华网络公司对一期工程项目施工后，天盛旅游公司多次发函要求其对于一期工程中未施工内容及不合格工程内容进行整改，菁华网络公司向天盛旅游公司发送的函件中亦自认部分管道井未施工及部分工程未按约定施工，承诺于竣工交付时按约施工完毕。天盛旅游公司给予菁华网络公司整改期限后，菁华网络公司仍未予整改。故菁华网络公司迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，其行为已构成违约，天盛旅游公司据此有权解除合同。2013年3月15日天盛旅游公司向菁华网络公司发出解除合同通知，该通知于当月18日到达菁华网络公司。故应认定双方之间的合同于2013年3月18日解除。菁华网络公司辩称双方之间的合同未依法解除的意见，与事实和法律不符，原审法院不予采信。关于天盛旅游公司主张菁华网络公司返还天盛旅游公司工程价款256918.85元及支付逾期付款违约金的问题。根据合同法规

天盛旅游公司与菁华网络公司之间签订的《普罗旺斯小镇有线电视工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按合同约定履行各自的合同义务。菁华网络公司作为涉案工程承包人负有按约施工的合同义务。根据庭审查明的事实，菁华网络公司对一期工程项目施工后，天盛旅游公司多次发函要求其对于一期工程中未施工内容及不合格工程内容进行整改，菁华网络公司向天盛旅游公司发送的函件中亦自认部分管道井未施工及部分工程未按约定施工，承诺于竣工交付时按约施工完毕。天盛旅游公司给予菁华网络公司整改期限后，菁华网络公司仍未予整改。故菁华网络公司迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）宁民终字第1896号上诉人（原审被告）南京菁华网络工程有限公司，住所地江苏省南京市鼓楼区江东北路91号703室。法定代表人严菁，总经理。委托代理人刘强，江苏维世德律师事务所律师。被上诉人（原审原告）江苏天盛旅游开发有限公司，住所地江苏省句容市郭庄镇聚星街998号。法定代表人喻太安，董事长。委托代理人郭宪军、王欣，江苏丰亚律师事务所律师。上诉人南……