农村建房施工合同纠纷 （2019）云2328民初1053号
裁判要旨
合同的双方当事人应按照合同履行其义务，以便实现订立合同的目的。 本案中，原告将其自家的房屋以包工的形式承包给被告施工建设并签订了建房合同书，该合同是双方的真实意思表示，合同内容符合双方的合意，本院认可其法律效力。 在履行合同中，由于双方为工程质量和工程所需材料的购买等原因发生纠纷导致被告停工不不再愿意继续施工，双方都有责任。 在诉讼中，由于双方均同意解除合同，故本院予以支持。 既然双方同意解除了合同，则按照被告已完成的工程及原告已支付给被告的工程款，原告多支付给被告的工程款被告应返还给原告。 因造成工程的停工双方都有责任且双方对违约金未进行约定，故本院对原告要求被告支付违约金的诉讼请求不予支持。 因原告未向本院举证证明其材料损失费，故本院对原告的该诉请也不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第九十三条“当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。 解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。” 第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。” 《中华人民共和国民事
摘要
李某与张某某农村建房施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省元谋县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）云2328民初1053号 原告：李某，男，1986年9月1日出生，彝族，初中文化，农民，住元谋县。 委托诉讼代理人：李灵，元谋县天衡法律服务所法律工作者，特别授权代理。 被告：张某某，男，1981年3月27日出生，彝族，初中文化，农民，住元谋县。 原告李某与被告张某某农村建房施工合同纠纷一案，本院于2019年7月4日立案后，依法适用简易程……