农村建房施工合同纠纷 （2017）云2328民初1114号
裁判要旨
合同的双方当事人应按照合同履行其义务。 本案中，被告将自家的建房工程承包给原告施工建设，双方签订了《建房施工合同协议书》，该协议书是双方的真实意思表示，本院确认其法律效力。 在履行合同中，由于被告未按照约定完全履行支付工程款的义务，导致原告停工。 虽然原告未完成全部工程，但对其已完成的部分被告还未付清的工程人工费，被告应当支付给原告，因原告还没有按照合同约定完成房屋装修，故对该剩余部分所需要的人工费应从被告支付给原告的总人工费中扣除。 原告还未完成的房屋装修工程人工费，本院结合本案实际酌情认定为5000元。 被告还应支付给原告的工程人工费为：290平方米×346元/平方米-10000元（已支付给杨万青的费用）-50000元-5000元=35340元。 在诉讼中，本院按照原告的申请委托司法鉴定机构对原告还未完成的工程人工费用和原告已完成的工程量进行司法鉴定，但因在鉴定中被告对此不同意进行司法鉴定，经本院向其释明法律后果，如不进行司法鉴定将对本案的事实无法查清，但被告仍不同意进行司法鉴定，故按照举证责任的分配，被告对此应承担对其不利的法律后果。 依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当
摘要
黎某某与李某某农村建房施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省元谋县人民法院民 事 判 决 书（2017）云2328民初1114号原告：黎某某，男，1978年11月2日出生，汉族，初中文化，农民，住元谋县。 委托诉讼代理人：欧佳琼，元谋县天衡法律服务所法律工作者，特别授权代理。 被告：李某某，女，1975年3月23日出生，汉族，初中文化，农民，住元谋县。 委托诉讼代理人：泰某某，男，1977年3月4日出生，汉族，初中文化，农民，住元谋县，系李某某丈夫，……