承揽合同纠纷 （2016）冀09民终5497号

该合同是被告米各庄政府为保护街镇道路、保障交通安全，而与原告凯伦公司签订的由原告进行投资建设限高栏，所有权及使用权、收益权为原告凯伦公司享有的合作合同。合作合同第四条约定的被告米各庄政府的义务为：“施工期间，甲方给予土地、电力等必要支持”。“必要支持”的含义不具体、不明确，此条款属于约定不明，且按照《合同法》第六十一、六十二条的规定，对被告米各庄政府的义务亦不能做出可量化的具体明确的解释。在合同履行中，被告米各庄政府按照合同约定为原告凯伦公司两次提供了土地，第一次在米各庄镇东西大街东段邮政局路口西约100米处，第二次在米各庄镇东西大街西段，并且原告在双方协商选定的米各庄镇东西大街西段的土地上已经建设好安装限高栏的基础。造成两次安装均未完成的原因是合同外第三人（原、被告双方所陈述的当地物流公司）的阻挠所致，非被告不履行合同义务，应认为被告米各庄政府履行了自己相应的合同义务，对原告凯伦公司认为被告米各庄政府违约的主张不予支持。原告凯伦公司主张被告米各庄政府如果因为第三人（原、被告双方所陈述的当地物流公司）的阻拦而造成合同不能履行，被告应当依据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条的规定，向

该合同是被告米各庄政府为保护街镇道路、保障交通安全，而与原告凯伦公司签订的由原告进行投资建设限高栏，所有权及使用权、收益权为原告凯伦公司享有的合作合同。合作合同第四条约定的被告米各庄政府的义务为：“施工期间，甲方给予土地、电力等必要支持”。“必要支持”的含义不具体、不明确，此条款属于约定不明，且按照《合同法》第六十一、六十二条的规定，对被告米各庄政府的义务亦不能做出可量化的具体明确的解释。在合同履行中，被告米各庄政府按照合同约定为原告凯伦公司两次提供了土地，第一次在米各庄镇东西大街东段邮政局路口西约100米处，第二次在米各庄镇东西大街西段，并且原告在双方协商选定的米各庄镇东西大街西段的土地上已

河北省沧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）冀09民终5497号上诉人（原审原告）：沧州市凯伦装饰广告有限公司，住所地沧州市运河区解放西路颐和广场11#—617，组织机构代码57676068—6。法定代表人周宽东，总经理。委托诉讼代理人曹迎滨，河北衡泰律师事务所律师。委托诉讼代理人侯志涛，河北衡泰律师事务所律师。上诉人（原审被告）：河间市米各庄镇人民政府，住所地河间市米各庄镇。法定代表人……