建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁0881民初59号

当事人之间从事民事活动应遵循诚实信用原则。 原告山东圣源公司与被告西玉龙（太仓）公司签订的《曲阜市琉璃街1#2#3#楼工程施工合同》系当事人真实意思的表示，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，该合同为有效合同，合同当事人应按照合同约定履行各自的义务。 关于被告所施工工程价款的认定问题。 首先，原、被告签订《曲阜市琉璃街1#2#3#楼工程施工合同》后，被告组织施工，根据原告提交的恢复施工通知书、通知及被告向原告出具的保证书能够证明，被告在组织施工过程中未能按照施工合同约定的工期进行施工且存在停工的事实，原告要求被告恢复施工，被告保证全面恢复施工，但其仍未落实保证书保证的内容，原告向被告发出解除合同通知书。 其次，被告接受解除合同通知书后，根据原告提交的其向被告发出的通知书、被告向原告发出回复函，原被告就结算事宜进行协商，但未就工程价款结算事宜形成合意。 原告向曲阜市公证处申请对被告所施工工程进行证据保全，曲阜市公证处对此出具公证书。 再次，原、被告再就工程款结算事宜进行协商、座谈等，但仍未就被告所施工工程价款达成一致。 原告委托山东弘裕建设项目管理有限公司对被告涉案工程进行了工程造价鉴定

山东圣源房地产开发有限公司与西玉龙水利水电工程建设（太仓）有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

山东省曲阜市人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0881民初59号原告：山东圣源房地产开发有限公司，住所地曲阜市开发区（鲁城），统一社会信用代码913708817445346628。 法定代表人：孔飞，该公司经理。 委托诉讼代理人：颜廷春，该公司员工。 委托诉讼代理人：渠继东，山东众立律师事务所律师。 被告：西玉龙水利水电工程建设（太仓）有限公司，住所地太仓市城厢镇上海东路1号2-915室，统……