合同纠纷 （2017）豫01民终8338号

原告为被告地基桩柱打孔施工，被告应当向原告支付施工费用。被告欠原告施工费用367248.2元，现有被告给原告出具的施工情况说明予以证实，事实清楚，证据充分，被告应予以偿还。现原告要求被告支付施工款项367248.2元及从主张之日起的利息的诉讼请求，符合法律规定，予以支持。被告辩称原告没有按照协议约定的时间完成施工，被告有权拒付全部工程款的答辩意见，现根据被告出具的施工情况说明可知，原告没有按工期完成施工的原因是由于天气下雨，属于不可抗力，不属于原告自身的过错，故该答辩意见不能成立，不予采信。被告辩称原告施工存在严重质量问题，造成被告仓库下沉，仓库墙体出现裂缝成为危房，并反诉要求原告承担赔偿责任的主张，虽被告提供了司法鉴定意见书，但该司法鉴定意见书证实仓库下沉的原因是由多种原因综合造成的，不能证明是由原告的施工造成的，故对被告的此项答辩意见及反诉请求，因证据不足，不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条之规定，判决如下：一、被告河南浩金元物流有限公司限判决生效后十日内向原告裴红军偿还所欠施工款367248.2元；二、被告河南浩金元物流有限公司应按欠款本金367248.2元支付

原告为被告地基桩柱打孔施工，被告应当向原告支付施工费用。被告欠原告施工费用367248.2元，现有被告给原告出具的施工情况说明予以证实，事实清楚，证据充分，被告应予以偿还。现原告要求被告支付施工款项367248.2元及从主张之日起的利息的诉讼请求，符合法律规定，予以支持。被告辩称原告没有按照协议约定的时间完成施工，被告有权拒付全部工程款的答辩意见，现根据被告出具的施工情况说明可知，原告没有按工期完成施工的原因是由于天气下雨，属于不可抗力，不属于原告自身的过错，故该答辩意见不能成立，不予采信。被告辩称原告施工存在严重质量问题，造成被告仓库下沉，仓库墙体出现裂缝成为危房，并反诉要求原告承担赔偿责任

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫01民终8338号上诉人（原审被告）：河南浩金元物流有限公司。法定代表人：郭金灿，总经理。委托诉讼代理人：陈爱芳，河南长胜源律师事务所律师。委托诉讼代理人：史挥龙，河南新动力律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：裴红军。上诉人河南浩金元物流有限公司因与被上诉人裴红军合同纠纷一案，不服河南省新密市人民法院（2016）豫0183民初3016号民事……