承揽合同纠纷 （2019）川0182民初465号
裁判要旨
原、被告签订的《酒店家私制作及安装合同》和《公寓固定家私制作及安装合同》系双方真实意思表示，不违反法律法规的规定，应属合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。 本案的争议焦点为：1、成都云锦公司提起本案诉讼是否属于重复起诉，是否超过诉讼时效；2、上海商益趣公司是否存在违约行为，成都云锦公司主张的损失、违约金等是否应当得到支持。 关于争议焦点一，本院认为，本案不属于重复诉讼，亦未超过诉讼时效。 理由如下：其一，在（2016）川0182民初3001号民事案件中，成都云锦公司作为该案反诉原告，其反诉请求并未包含本案诉讼中要求上海商益趣公司承担因产品不合格而承担赔偿损失的违约责任主张，也未包含因上海商益趣公司未出具发票而导致的税金损失主张，同时对于工程逾期违约金的诉请，成都云锦公司虽然在（2016）川0182民初3001号案件中提出，但由于其并未在反诉请求中明确主张，该案在判决书中亦明确表明了对该部分请求不作处理。 故本案成都云锦公司的三项诉讼请求在已生效案件中均未进行处理，本案不属于重复起诉。 其二，关于上海商益趣公司提供的家私存在质量问题以及工期逾期问题，经（2016）川0182民初30
摘要
成都牡丹云锦酒店开发管理有限公司与上海商益趣工贸有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省彭州市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0182民初465号 原告：成都牡丹云锦酒店开发管理有限公司,住所地：四川省彭州市天彭镇金彭西路。 法定代表人：陈德英,董事长。 委托诉讼代理人：罗张明，四川环奕律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘涛，男，1978年11月1日出生，汉族，住四川省成都市成华区，系原告公司员工。 被告：上海商益趣工贸有限公司,住所地：上海市嘉定区马陆镇北……