建设工程施工合同纠纷 （2017）苏05民终7553号

本争议焦点：亨立公司履行《工程清算协议书》时是否违约并对智冠公司造成损失。智冠公司主张，自2015年6月12日起，智冠公司新建厂区工地持续出现亨立公司的材料商、农民工围堵事件。因受围堵事件影响，工地无法正常施工，造成了智冠公司工期延误及停工损失。智冠公司在6月12日先是电话告知合同约定的联络人，由于对方没有回应，智冠公司又于2015年6月18日及2015年7月11日两次向亨立公司方发律师函进行催告，但是亨立公司始终没有到场。智冠公司现主张2015年6月29日起计算至2015年7月10日期间的停工损失，根据《工程清算协议书》第六条违约责任的约定，每停工一天，亨立公司应赔偿智冠公司人民币20000元，违约金共计240000元。智冠公司另主张停工损失136378.55元，其中误工费为9800元/天，挖机费用2000元/天，钢管租赁费252.45元/天，扣件租赁费145.6元/天，工人生活水电费200元/天，均计算11天共计136378.55元。智冠公司为此提供：1、律师函二份及邮件邮寄凭证、回执查询，证明智冠公司对于亨立公司的违约行为经过警示和催告。2、索赔意向通知书，证明亨立公司的违约行为

本争议焦点：亨立公司履行《工程清算协议书》时是否违约并对智冠公司造成损失。智冠公司主张，自2015年6月12日起，智冠公司新建厂区工地持续出现亨立公司的材料商、农民工围堵事件。因受围堵事件影响，工地无法正常施工，造成了智冠公司工期延误及停工损失。智冠公司在6月12日先是电话告知合同约定的联络人，由于对方没有回应，智冠公司又于2015年6月18日及2015年7月11日两次向亨立公司方发律师函进行催告，但是亨立公司始终没有到场。智冠公司现主张2015年6月29日起计算至2015年7月10日期间的停工损失，根据《工程清算协议书》第六条违约责任的约定，每停工一天，亨立公司应赔偿智冠公司人民币20000

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏05民终7553号上诉人（原审被告）：福建亨立建设集团有限公司。法定代表人：苏建辉，总经理。委托诉讼代理人：周永涛，四川皓锦律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：苏州智冠光电科技有限公司。法定代表人：孙智江，董事长。委托诉讼代理人：冯海天，上海天尚（苏州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：王献华，上海天尚（苏州）律师事务所律师。上诉人福建亨立建……