承揽合同纠纷 （2018）陕09民终487号
裁判要旨
德木轩公司与国贸公司签订的《酒店家具制作安装合同》系双方真实意思表示，不违反法律禁止性规定且已实际履行，应依法认定为有效。合同签订后，双方均应当按照约定履行自己的义务，德木轩公司按照合同约定时间向国贸公司交付了货物，但国贸公司未完全支付相应的货款，国贸公司迟延履行的行为致使不能实现合同目的，且国贸公司已将德木轩公司交付的装修房屋投入使用。德木轩公司提出要求国贸公司清偿所欠货款569621.2元，但在双方结算中，国贸公司对木饰面积审核为2344.13㎡，德木轩公司认为木饰板面积为2753.82㎡，木饰面积差异为409.69㎡。庭审过程中，德木轩公司未提供相关证据证实木饰板总面积为2753.82㎡，国贸公司对争议的面积不予认可。对德木轩公司所争议的木饰板面积差价无法认可，应以双方认可的木饰板面积2344.13㎡计算价款。工程总价款为1422196.70元，国贸公司已支付货款966800元，实际未支付货款为455396.70元，故对德木轩公司该诉讼请求中的455396.70元予以支持。国贸公司以《酒店家具制作安装合同》第九条约定，要求德木轩公司承担逾期交货的违约责任，经审查，德木轩公司于20
摘要
陕西安康金都国贸大酒店有限公司与西安德木轩家具有限公司承揽合同纠纷一案二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
陕西省安康市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕09民终487号上诉人（一审被告、反诉原告）：陕西安康金都国贸大酒店有限公司。住所地：安康市汉滨区大桥路。法定代表人：陈思改，公司总经理。委托诉讼代理人：蔡群，男，公司部门经理。委托诉讼代理人：王海珍，陕西恒典律师事务所律师。被上诉人（一审原告、反诉被告）：西安德木轩家具有限公司。住所地：西安市沣东新城王寺街办周吴村。法定代表人：方承华，公司……