承揽合同纠纷 (2018)粤03民终14925号
裁判要旨
特艺达公司与洪涛装饰公司签订的《南海酒店改造项目公共区域精装修工程木饰面、木饰面门及固定家具供货和安装合同》系当事人真实的意思表示,内容不违反法律、行政法规的强制性规定,为有效合同,各当事人应当按照前述合同约定全面履行自己的义务。虽然洪涛装饰公司已向特艺达公司进行了工程结算,但根据合同约定,洪涛装饰公司向特艺达公司付款的前提为特艺达公司提供足额的当期发票,现特艺达公司未向洪涛装饰公司提供发票,洪涛装饰公司有权拒绝付款,故特艺达公司主张洪涛装饰公司支付项目进度款的诉求,于法无据,不予支持。特艺达公司主张洪涛装饰公司应支付违约金及律师费的诉求亦于法无据,亦不予支持。关于合同工期拖延的原因。1.特艺达公司方面的原因。特艺达公司于2016年6月18日之后,才陆续将图纸深化完毕并提交业主方及洪涛装饰公司进行确认,所有的图纸深化完毕已是2016年8月13日即合同约定的工期之后,根据合同关于工期为洪涛装饰公司支付定金后75日的约定以及特艺达公司在法庭上陈述称一般图纸的深化时间为15日,洪涛装饰公司确认时间一般为7天左右。特艺达公司深化图纸的时间已大大超过其预定的时间甚至超过工期,此为特艺达公司超期完
摘要
东莞市特艺达家具实业有限公司、深圳市洪涛装饰股份有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文(节选)
广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)粤03民终14925号上诉人(原审原告、反诉被告):东莞市特艺达家具实业有限公司。住所地:广东省东莞市塘厦镇莆沙南路****厂房。统一社会信用代码:91441900694786094A。法定代表人:何胜国,总经理。委托诉讼代理人:李万全,广东海联泰达律师事务所律师。被上诉人(原审被告、反诉原告):深圳市洪涛装饰股份有限公司。住所地:广东省深圳市……