劳务合同纠纷 （2019）陕01民终3530号

当事人对自己提出的诉讼请求所依据事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，未能提供证明或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。综合本案当事人于一审期间提交并经质证的证据材料及上诉理由和答辩意见，对当事人二审争议的事实，本案二审争议的焦点问题如下：西渝公司应向黄伟益支付的劳务费数额是否为126869元。本案中，西渝公司于2014年10月19日确认双方工程款为1098956.46元，黄伟益于2015年1月13日收到工程款1012087元，2015年8月25日，西渝公司认可应补偿黄伟益窝工费40000元。同时，西渝公司当庭认可涉案的二次结构工程已于2014年初由其他人进行施工。通过上述时间节点可以看出，西渝公司在与黄伟益结算时应当已经扣除了由他人施工的二次结构，同时，在黄伟益领款之后承诺补偿窝工费40000元，故西渝公司关于结算款未扣除二次结构工程的款项和窝工费已给付的上诉理由均不能成立；西渝公司关于扣除9000元管理费的上诉理由亦没有法律和事实依据，本院均不予采纳。 综上所述，西渝公司的上诉请求均不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适

当事人对自己提出的诉讼请求所依据事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，未能提供证明或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。综合本案当事人于一审期间提交并经质证的证据材料及上诉理由和答辩意见，对当事人二审争议的事实，本案二审争议的焦点问题如下：西渝公司应向黄伟益支付的劳务费数额是否为126869元。本案中，西渝公司于2014年10月19日确认双方工程款为1098956.46元，黄伟益于2015年1月13日收到工程款1012087元，2015年8月25日，西渝公司认可应补偿黄伟益窝工费40000元。同时，西渝公司当庭认可涉案的二次结构工程已于201

陕西省西安市中级人民法院 民事判　决书 （2019）陕01民终3530号 上诉人（原审被告）：西安西渝建筑劳务有限公司，住所地西安市雁塔区。 法定代表人：陈仕兵，该公司董事长。 委托诉讼代理人：胡洁迎，陕西轩举律师事务所律师。 委托诉讼代理人：姚博扬，陕西轩举律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：黄伟益，男，1990年1月1日出生，汉族，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXX……