建设工程施工合同纠纷 （2019）浙0328民初1120号

被告存在违约行为，原告主张的违约金也过分高于实际损失，请法院依法予以减少。 被告认为按延迟一天罚款500元，最高不高于工程总价2%。 反诉原告（本诉被告）中升公司提出反诉请求：⒈依法解除反诉原告与反诉被告于2015年12月3日签订的《建设工程施工合同》；⒉判令反诉被告支付工程款3739088.18元；⒊本案诉讼费由反诉被告负担。 事实和理由：2015年12月3日，双方签订《建设工程施工合同》，约定：本工程支付30万元的预付款（合同签订3日内支付10万元、开工许可证办理好后3日内支付20万元），材料（钢筋）进场后15天内付至100万元；钢结构主体完工支付20万元；在工程竣工验收办理好产权证后15日内付至合同总价的95%。 计617.5万元。 但反诉被告未按合同约定全面履行支付工程进度款的义务，并致使反诉原告无法进场履行施工义务，从而使工期延误。 2017年9月，双方就迟延支付工程进度款、工程延期等事项达成《补充协议》，对工期和工程进度款进行了重新约定。 但反诉被告再次违反合同约定，未按施工进度履行支付工程款的义务。 2018年6月，双方再次达成了《进场施工进度补充协议》，反诉被告再一次

浙江康丝汇食品有限公司与浙江中升建设有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

浙江省文成县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0328民初1120号 原告（反诉被告）：浙江康丝汇食品有限公司，住所地浙江省文成县大峃镇屿龙路50号，统一社会信用代码91330328790993536W。 法定代表人：赵东群，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈焕付，浙江瓯鼎律师事务所律师。 本诉委托诉讼代理人：林明霞，浙江瓯鼎律师事务所律师。 被告（反诉原告）：浙江中升建设有限……