建设工程施工合同纠纷 （2017）浙06民终884号

合同双方理应遵循平等、自愿原则，诚信守约，尽力尽职，共同构建良性市场环境。本案原告舜业建设公司与被告柯桥区气象局订立的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，合同内容亦未违反国家法律、行政法规的强制性规定，依法应认定有效。涉案工程的工程价款经浙江明业项目管理有限公司审计，双方并无异议，该院予以认定。本案事实表明，案涉工程已于2015年2月9日由建设单位即本案被告组织其他四方主体即勘察、设计、施工、监理进行竣工验收，结论为合格，而原告早于2014年10月30日向被告提交工程竣工报告，因被告未依约在收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，应以合同约定的被告提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，现被告要求按照2014年10月30日作为工程竣工验收合格之日期，该院予以照准。对于涉案工程价款的支付问题，双方在合同专用条款中约定的付款条件和期限分别为：“工程不付预付款，采取全额垫资，竣工验收合格财政拨款到位后付合同价款的90%，并退还履约保证金，余款作为质保金，自验收合格之日起，审计完成满一年后按审计价付清余款”。被告抗辩涉案工程的工程价款尚未经财政拨款，无法进行支付，然又辩

合同双方理应遵循平等、自愿原则，诚信守约，尽力尽职，共同构建良性市场环境。本案原告舜业建设公司与被告柯桥区气象局订立的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，合同内容亦未违反国家法律、行政法规的强制性规定，依法应认定有效。涉案工程的工程价款经浙江明业项目管理有限公司审计，双方并无异议，该院予以认定。本案事实表明，案涉工程已于2015年2月9日由建设单位即本案被告组织其他四方主体即勘察、设计、施工、监理进行竣工验收，结论为合格，而原告早于2014年10月30日向被告提交工程竣工报告，因被告未依约在收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，应以合同约定的被告提交竣工验收报告的日

浙江省绍兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙06民终884号上诉人（原审被告）：绍兴市柯桥区气象局，住所地：绍兴市柯桥区群贤路**，组织机构代码：765222773-。法定代表人：郑选军，系局长。委托诉讼代理人（特别授权）：文松卉，浙江华越律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：浙江舜业建设有限公司，住，住所地：绍兴市柯桥区王坛镇镇前街**一社会信用代码：9133062157774110……