建设工程施工合同纠纷 （2019）黔0521民初674号
裁判要旨
原、被告双方签订的两份《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是双方的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。 对被告辩称的因拆迁未办理相关证件，合同无效的意见不予采纳。 对原告贵建八公司要求解除双方签订的《建设工程施工合同》的诉讼请求，被告太临置业公司辩称其已于2018年7月16日已向原告贵建八公司发出了解除合同通知书，双方签订的合同在2018年7月16日已解除，但原告贵建公司已通过《告知函》的方式向被告太临置业公司提出了异议。 经审理查明，涉案项目在施工过程中，原告贵建八公司未经被告太临置业公司同意将涉案工程的部分工程转包给无施工资质的自然人何元义，存在违约。 被告太临置业公司未按双方约定返还诚意金及支付工程款，亦存在违约。 双方因对违约责任存在争议对合同的解除未协商一致，故原、被告双方签订的《建设工程施工合同》并未解除。 本案涉案项目已停工不能再继续履行，且本案庭审中被告太临置业公司也同意解除合同，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条“当事人协商一致，可以解除合同”的规定，对原告要求解除《建设工程施工合同》的诉讼请求予以支持。 根据《中华人民共和国合
摘要
贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司与贵州太临置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省大方县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0521民初674号 原告：贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司，住所地：贵州省贵阳市南明区花果园花溪大道北段128号。 法定代表人：张林，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李宗祥，贵州合兴律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李龙，贵州合兴律师事务所律师。 被告：贵州太临置业有限公司，住所地：贵州省毕节市大方县大方镇贵西大道南侧贵西苑。 ……